建设工程合同发包人的主要义务是什么

大家都在问查看更多

• 问建设工程发包人义务是如何规定的?
  

  1)发包人应当按照合同约定支付价款并且接收该建设工程; 2)建设工程发包人义务包括其未经验收的建设工程，发包人不得使用。发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，由发包人承担责任; 3)因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停止、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

• 问建设工程合同中，发包人在承包活动中应当承担的主要义务主要有哪些
  

  在建筑工程中，除了承包人要履行建筑的义务之外，发包人也要履行义务，以促进建筑工程更圆满地进行。那么发包人的义务有哪些呢？ （1）发包人的协助义务 发包人的协助，是建设工程合同得以顺利履行的重要保证。发包人应当按照合同的约定提供相关材料、设备、场地、资金、资料等。如果发包人违反协助义务，应承担如下责任：顺延工程日期的责任；赔偿停工、窝工等损失；因发包人的原因之后工程停建、缓建的，发包人有义务采取措施弥补或者减少损失，防止损失扩大。 （2）对工程的验收义务 建设工程完工后，发包人应及时对工程进行验收，发包人验收所应遵循的依据包括：施工图纸及说明书；国家颁发的施工验收规范；国家颁发的建设工程质量检验标准。建设工程必须经过验收后由发包人正式接受该项工程后方可投入使用。 （3）支付价款并接受建设工程的义务。 发包人在对建设工程验收合格后，应按合同的约定，扣除一定的保证金后，将剩余工程的价款按约定方式支付给承包人。同时发包人应与承包人办理移交手续，这姑娘式接受该项建设工程，发包人可按自己的意图使用此建筑物，承包合同的主要条款即告履行完毕，对该工程的诸多风险，自接收之日起，即由承包人承担转移到发包人承担。如果发包人不向承包人支付价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖款，建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。 以上就是关于发包人的义务的内容。

• 问发包人的主要义务是什么？
  

  1、发包方为按期施工做好必要的准备工作，发包人除按规定向对方交付施工图和有关施工的技术资料外。要做好土地征用、房屋拆迁{障碍物拆除和领取建筑许可证等工作。 2、按双方商定的分工，按时按质按量供应建筑材料和设备。 3、及时进行单项工作和全部工程的验收工作。

相关法律短视频查看更多

• 1'05
  建筑工程施工合同主要包括

  1,466人已观看

• 0'57
  建设工程合同包括哪些合同?

  4,065人已观看

• 1'21
  建设工程合同的签订方式是什么

  1,312人已观看

• 1'36
  建设工程有哪些承发包方式

  1,973人已观看

相关普法查看更多

• 
  建设工程施工合同发包人的主要义务是如何的

  115人已浏览

• 
  建筑工程发包人义务主要是什么

  183人已浏览

• 
  建设工程施工合同中，发包人的主要义务有哪些

  325人已浏览

• 
  承包人在建设工程中施工合同的主要义务是什么

  230人已浏览