相关问答
合同纠纷可以调解解决,当事人可以自愿和解或调解解决合同纠纷。 如果当事人不想和解,调停和和解,不能调停,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁,...
可以。符合下列条件可以仲裁: (一)有仲裁协议,这是申请仲裁必备的首要条件,没有仲裁协议就不能申请仲裁。 (二)有具体的仲裁请求和事实、理由...
大家都在问查看更多
施工合同审查发生纠纷如何解决? (1)合同当事人可以选择的纠纷解决方式:和解、调解、仲裁、诉讼 (2)审计活动当事人可以采取的纠纷解决途径; ①首先确认审计活动中各方的行政法主体资格 ②在行政法制监督关系中,被审计单位是行政主体,可得的救济权利和救济方式是申请行政复议。 ③行政机关以外的金融机构、企事业单位作为被审计单位,是行政相对人,救济方式是行政复议或行政诉讼。
如何解决建设工程合同工期纠纷,发包人常用于抗辩承包人要求支付工程进度款或结算的一个主要原因是承包人承担工期延误违约金,主张工期违约金涉及举证问题,一个是实际开工时间的确定;另一个是竣工时间的确定。确定开工日期是建设工期的起点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说,确定开工日期有几种方式:1。合同约定的具体日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中注明的日期作为开工日期;3、以监理人开工通知中注明的日期作为开工日期;4、以承包人提交的开工报告或开工申请批准的日期为开工日期。如果有开工会议纪要。如果开工通知明确了开工时间,可以举证;没有这些证据,可以根据开工报告的记录时间作为开工时间;如果没有这些,一般可以通过合同记录时间来证明。确定竣工时间是指承包人完成施工任务。一般而言,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。但在实践中,承包人的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差。司法解释规定了竣工时间的确定:1。竣工日期以双方确认的日期为准。2、竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;3、承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;4、未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程占有之日为竣工日期。上述承包人的原因导致工期延误,而施工过程中常因发包人的原因导致工期延误,从而导致工期延误和索赔事项。承包主张工期的顺延和索赔,承包需要保留相应的材料和文件,这是对施工管理是否规范、是否有完善的制度的考验。工期顺延的情况下,工期合法顺延不需要承担违约责任。工期顺延主要包括以下几种情况:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加;2、因发包人设计变更导致承包人无法施工的,从工期中扣除;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工的,从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。4、发包人未按合同支付工程款,承包人有权停工,因此造成工期延误的责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误,发包人应承担相应的工期延误责任。工期纠纷发生后,在通过法律处理的过程中,原则上采张谁取证的原则。因此,在整个施工过程中,承包商和承包商应记录上述事项,并保存相关证明材料。
可以调解合同纠纷。 根据《民事诉讼法》第九十三条的规定,人民法院根据当事人的自愿原则,在明确事实的基础上,审理民事案件,区分是非,进行调解。 第九十四条规定,人民法院可以由法官或者合议庭主持,并尽可能当地进行调解。人民法院可以简单地通知当事人和证人出庭。 第一百二十二条规定,当事人向人民法院起诉民事纠纷,先调解,但当事人拒绝调解的除外。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
109人已浏览
110人已浏览
148人已浏览
118人已浏览
网友热门关注