相关问答
货款纠纷起诉状应包括以下内容： （1）当事人的基本情况； （2）有具体明确的诉讼请求，需要写明具体金额及其性质； （3）有起诉所依据的事实与...
首先协商，如果你拒绝偿还，你可以去法院起诉。提起民事诉讼时，应当准备：民事诉讼、对方身份证复印件、证据清单和证据材料。《民事诉讼法》第二百二...
大家都在问查看更多
饭店合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。合同编号:______发包人:电话:承包人:电话：施工队负责人:法定代表人:情况.7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延.7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延.第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准:按双方协商而定______________。施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担.第九条工程验收9.1承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单9.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单.在工程款结清后，办理移交手续.9.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月.验收合格签字后，填写工程保修单第十条工程款支付方式10.1合同生效后，发包人每按已经做好的约定直接向承包人支付工程款:10.2工程完工后，验收合格后支付工程总款的15%。10.3工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后3日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.第十一条违约责任11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失.11.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责.11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失.11.4发包人未按期支付工程款的，承包方有权停工，并向发包方催缴工程款。发包方每延误一星期向对方支付违约金元.11.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延.第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:(一)提交________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼.第十三条几项具体规定13.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内).13.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管.工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用.13.3施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.第十四条其他约定事项____________________________________15.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止.15.2本合同一式____份，双方各执____份，15.3合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力.附件：装饰工程预算表（发包方、承包方各持一份）发包人(签字):承包人(盖章):法定代表人:委托代理人:年月日年月日
一般情况下拖欠货款属于民事合同纠纷，可以通过起诉维权。 一、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。 二、根据"谁主张谁举证"原则，原告向法院起诉应提交下列材料： 1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。 2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。 三、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上签字盖章，一份交当事人，一份备案。 四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。
借款民事起诉状的主要内容有： 原告和被告的基本信息，性别，民族，出生日期，身份证号码，案由，民间借贷纠纷。诉讼请求，事实与理由，落款法院的名称，具状人签字，日期。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
205人已浏览
144人已浏览
279人已浏览
440人已浏览
网友热门关注
