建筑施工合同包工包料的是如何写的？-法师兄

发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商同意，达成协议如下：一、工程范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：二、工期要求： 1、自年月日，从开工之日，楼房具备作业面后开工个月交工。 2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。 3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期拖延一切直接或间接的后果自负。（注：施工中阴、雨天工期可顺延，5℃以下温度禁止施工，工期可顺延。）三、施工质量要求： 1、钢檩条 2、彩钢板厚度四、工程验收 1、此工程经甲方验收合格即视为合格。五、合同价款与支付方式：合同单价：/㎡，施工面积约㎡。合同总价款：工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。六、其他约定：由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行，人为不可抗力除外，责任一方应赔偿对方相应损失。七、争议的处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至工程所在地法院。八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律签字盖章后生效。甲方（签字或盖章）乙方（签字或盖章）年月日年月日

答

是农村基层群众建房普遍采用的方式。建房者采取这种合同目的是防止承包人使用劣质材料，致使不合格工程的发生。而在广泛采用此合同的农村地区，人们的...

答

建筑工程施工合同一般可以写明以下要点：一、工程发包人和承包人的信息；二、工程概况，如工程名称、工程地点、工程具体内容等。；三、承包范围；第四...

建筑工程承包合同应包括以下基本内容：甲乙双方即发包方和承包方，合同文件及解释顺序，图纸和文件的保管与提供，工程概况，工程期限，工程师，工程质量，工程检查验收，工程合同总价，工程价款的支付与结算，施工准备，材料、设备供应，施工与设计变更，安全施工与检查，工程停建或缓建，安全防护，事故管理，环境保护，发包方驻工地代表，承包方工作，争议解决，违约责任，其他事项。

建筑工程施工承包合同一般写明以下几个要点即可：第一、工程发包方和承包方的信息；第二、工程概况，如工程名称、工程地点、工程具体内容等；第三、承包的范围；第四、合同工期，即开工日期和竣工日期；第五、签约合同价和价格形式；第六、项目的主要负责人。《最高院建设施工合同司法解释》第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。

应该开具建筑业发票的；建筑业一般缴纳营业税、城建税、教育费附加，有的地方还有地方教育费附加，如果有合同的话，还应该缴纳印花税的。根据《国家税务总局关于印发的通知》（国税发1996127号）的规定：一、从事建筑安装业的工程承包人、个体户及其他个人为个人所得税的纳税义务人。其从事建筑安装业取得的所得，应依法缴纳个人所得税。二、关于具体征收方式，对未设立会计账簿，或者不能准确、完整地进行会计核算的单位和个人，主管税务机关可根据其工程规模、工程承包合同（协议）价款和工程完工进度等情况，核定其应纳税所得额或应纳税额，据以征税。而具体核定办法由县以上（含）县级税务机关制定。