挖河道土方工程承包合同范本是什么-法师兄

发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。免费公文网版权所有 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：联系电话：联系电话：年月日年月日

答

发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、...

答

承包合同要按下列方式来写： 1、应当写清发包方和承包方的姓名或者名称和住所； 2、写清承包项目的内容； 3、写清合同履行的期限和具体要求； ...

土方工程承包合同包含以下内容： 1、发包方、承包方详细信息； 2、工程内容，工期，工程合同价款，承建方式，工程付款办法，质量要求； 3、工程竣工验收结算； 4、延期违约责任； 5、质保内容，质保期限； 6、合同生效与终止； 7、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。

甲方：乙方：一、工程名称及地点 1、工程名称：西工区瞿家屯城中村改造工程。 2、工程地点：上阳路与丽春路交叉口向西200米。二、承包内容及方式 1、按包劳务清工的方式将1#-2#、8#-9#、11#-12#楼之间车库建施、结施图纸中所有的模板工程（包括二次浇筑、如后浇带等），包括模板到场后的卸料，场内材料的堆码和水平、垂直运输。制作、刷隔离剂、清理模板粘结物和模内杂物，预埋盒子、孔洞，配合项目部放线，安装、拆除、清理、完工后的模板、木方褪钉、材料堆放整齐。 2、乙方按照甲方提供的图纸、设计变更及建筑施工规范进行施工，包工、质量进度、安全文明、风险、利润及其它费用等。三、承包单价、预结算及付款方式 1、工程造价按地下车库的结构占地面积计算，每平方米____________元。 2、按图完工后，模板拆除、清理、堆放整齐，凿除爆模后支付已完工程量的70%，粉刷完毕负已完工程量的95%、余下待5%按本工程完工验收后一个月内一次性结算完毕尾款。

发包方(甲方):承包方(乙方):因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: