建设工程合同纠纷的防范方法-法师兄

如何解决建设工程合同工期纠纷? 发包人常常以承包人承担工期延误违约金为由,拒绝支付工程进度款或结算。承包人要求支付工期违约金时,需要提供实际开工时间、竣工时间等证据。认定开工日期和竣工时间时,可以参考以下规定: 1. 合同中约定具体的日期作为开工日期。 2. 以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期。 3. 以监理人的开工通知写明日期作为开工日期。 4. 以承包人递交的开工报告或开工申请被批准之日为开工日期。如果开工会议纪要、开工通知明确了开工时间,可以据此举证。若这些证据都没有,则可以依据开工报告记载的时间来作为开工时间。若这些都没有,则可以考虑合同记载的时间作为开工时间。认定竣工时间,是指承包人完成施工任务之日。一般来说,工程竣工后,发包人都会进行验收并确认合格,发包人接受承包人工程完工之日也可以作为竣工日期。然而,在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差。对于竣工时间的认定,司法解释做出了如下规定: 1. 以双方确认的日期为竣工日期。 2. 经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 3. 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。 4. 未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。在施工过程中,如果发生工期顺延及索赔事项,承包人需要举证。为了证明施工管理是否规范、是否有完善的制度,发包人也需要留存相应的资料和文件。

答

建设工程合同又称建设工程承包合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程一般规模大、周期长、投资多，而且其质量的好坏往往直接关...

答

我们都知道只要出现了纠纷涉及到官司性质的，我们都需要找法院，但是不是随便找一个地方都可以，管辖地都是有规定的，那么道路建设工程纠纷管辖规定有...

诉状可以立案的写法为应当载明诉讼请求;事实和理由;原告的姓名、性别、民族、年龄、出生年月日、身份证号、住所、联系方式;被告的名称、住址、法定代表人姓名。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条起诉状应当记明下列事项： (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式; (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息; (三)诉讼请求和所根据的事实与理由; (四)证据和证据来源，证人姓名和住所。《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条人民法院审理行政案件，关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结诉讼、简易程序、执行等，以及人民检察院对行政案件受理、审理、裁判、执行的监督，本法没有规定的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。

工程索赔工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。以上是建设工程合同纠纷怎样解决的回答

在建设工程施工合同案件中，发包人没有如约支付工程款的时候，承包方主要需准备和运用以下证据来证明自己的主张：工程合同纠纷案件拖欠工程款可以通过法律途径解决 1、招标公告、投标书、中标通知书组成的招投标文件在双方未签订施工合同的情况下，该类型证据主要有以下证明作用： (1)、证明双方要约、承诺过程，可以上述文件认定合同双方的主要权利义务; (2)、该文件已经包含了双方的交易条件，上述文件亦可直接构成施工合同内容; (3)如果实际履行行为不符合上述文件的约定，则违约方应承担缔约过失责任。 2、施工合同及附件、补充合同如备忘录、修正条款及合同