发包方交接应当承担违约责任吗

大家都在问查看更多

• 问发包人违约责任承担方式
  

  如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。 根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

• 问发包方是否承担违约责任
  

  发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

• 问发包人违约责任的承担方式
  

  发包人违约责任的承担方式是： （一）支付违约金，在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱； （二）损害赔偿，因违约行为造成财产损失时作出经济补偿； （三）继续履行，法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫发包人在指定期限内履行合同债务。

相关法律短视频查看更多

• 1'21
  违约责任的承担方式

  1,905人已观看

• 1'09
  承包合同违约责任如何承担

  792人已观看

• 1'43
  违约责任的承担方式有

  4,260人已观看

• 1'10
  发包人违约的责任

  1,922人已观看

相关普法查看更多

• 
  发包人违约应承担的违约责任

  227人已浏览

• 
  发包方是否承担违约责任

  124人已浏览

• 
  发包人违约责任的承担方式承担发包人

  206人已浏览

• 
  发包人承担违约责任的方式

  136人已浏览