建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷应该怎么办

大家都在问查看更多

• 问建设工程合同因疫情迟延履行产生纠纷应该如
  

  根据《》第117条规定，因不可抗力导致合同不能履行的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。这里的不能履行包括延迟履行。如疫情造成的部分T程停工。此外，不可抗还可能直接导致合同的变更或解除。《合同法》第94条规定。因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。如因疫情导致重新规划致使原有建筑区划发生变化的，原来的工程合同就无法继续实施，只能解除。

• 问建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么样办
  

  根据《》第117条规定，因不可抗力导致合同不能履行的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。这里的不能履行包括延迟履行。如疫情造成的部分T程停工。此外，不可抗还可能直接导致合同的变更或解除。《合同法》第94条规定。因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。如因疫情导致重新规划致使原有建筑区划发生变化的，原来的工程合同就无法继续实施，只能解除。

• 问建设工程施工合同因疫情发生纠纷怎么办？
  

  1.施工合同因疫情迟延履行产生了纠纷，双方首先应该协商解决。 2.疫情期间，因为疫情原因导致合同迟延履行的，应当免除工程总承包方、分包方工期延误责任； 3.但对于既有疫情影响，又有其他因素造成的工期延误问题，双方均不能提供明确证据证明延期是由一方原因造成的情况下，应当认定双方对延期交工都有一定责任。 4.协商解决不了，可以向法院申请诉讼解决。 5.《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

相关法律短视频查看更多

• 0'55
  建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定

  669人已观看

• 0'56
  建设工程施工纠纷管辖权如何确定

  1,351人已观看

• 1'12
  工程合同纠纷怎么办

  293人已观看

• 0'43
  建设工程合同无效情形

  2,095人已观看

相关普法查看更多

• 
  建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷应该怎么办

  179人已浏览

• 
  建设合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办

  73人已浏览

• 
  建设工程施工合同纠纷应该怎样处理

  136人已浏览

• 
  建设工程施工合同工程款纠纷怎么办

  152人已浏览