工程建设招标投标合同范本是怎样的-法师兄

工程建设招标投标合同范本是怎样的

2022-07-15

本协议书于__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议： 1.本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解： (a)中标函 (b)上述投标书 (c)合同条件 ()工程量清单。 3.考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4.业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在__在场的情况下，盖的正式印章如下：在__在场的情况下，由上述签字盖章并递交。业主签名：_____________承包人签名：____________ 联系人：_______________联系人：____________。

相关问答

问建设工程招标书范本是怎样的

答

关于这个问题，建筑工程招标书范本，我的回答是为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，_____...
问建设工程招标合同范本怎么写

答

根据相关规定下面提供一份建设工程招标合同范本本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）...

你好建筑工程招标书范本一般是下面这样的。为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。一招标工程的准备条件本工程的以下招标条件已经具备： 1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划; 2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算; 3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实; 4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工; 5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证; 6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。二工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位： ___________________________________________________________________。二工程可供使用的场地，水，电，道路等情况： ___________________________________________________________________。三工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准： __________________________________________________________________。四工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法： __________________________________________________________________。五组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点： ____________________________________________________________________。六报名，投标日期，招标文件发送方式：报名日期：一九______年____月____日; 投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。招标文件发送方式： __________________________________________。七开标、评标时间及方式，中标依据和通知：开标时间：一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。评标结束时间：一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作)。中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。八其他： _______________________________________________。本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。建设单位(即招标单位)：___________________ 地址：_________________________________ 联系人：____________________ 电话：____________________ 一九______年____月_____日