承包人提出费用索赔有哪三类-法师兄

承包人提出的三类索赔费用有：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

答

承包人提出的三类索赔费用有：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔...

答

建设工程项目具有规模大，投资高，周期长，并且技术性强等特点，导致在施工合同的履行过程中会有很多不确定的因素发生，进而产生矛盾，因此索赔客观存...

工程索赔程序1。当索赔发生时，承包人应在索赔发生后28天内以书面索赔通知的形式向工程师正式提出索赔意向通知。超过此期限的，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔。2、提交索赔材料，在索赔通知发出后28天内，向工程师提出延长工期和（或）赔偿经济损失的索赔报告及相关材料。超过此期限的，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔。

关于承包人工期索赔有哪些内容的问题，一、承包人工期索赔的目的承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。二、发包人解决工期延长的解决办法 1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延; 2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。三、工期索赔注意事项工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。四、施工索赔须注意的事项 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

1、承包人可以申请的施工索赔有：指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失，供应的材料设备不合格造成的损失。 4、法律依据；《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。