相关问答
被上诉人：（刑事上诉状无被上诉人）上诉人因一案，不服人民法院年月日()字第号，现提出上诉。上诉请求：上诉理由：人民法院附：本上诉状副本份上诉...
原告：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ法定代表人ｘｘｘ，职务董事长，住ｘｘ市ｘｘ区ｘｘ街ｘｘ号楼ｘｘ室，邮编：ｘｘｘｘｘｘ电话：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ。...
大家都在问查看更多
上诉状，是民事、行政或刑事案件的当事人对地方各级人民法院作出的第一审民事、行政或刑事判决或裁定不服，按照法定的程序和期限，向上一级人民法院提起上诉时使用的文书。上诉状格式可以是这样的：上诉人：被上诉人：（刑事上诉状无被上诉人）上诉人因一案，不服人民法院年月日()字第号，现提出上诉。上诉请求：上诉理由：人民法院附：本上诉状副本份上诉人:年月日
如何解决建设工程合同工期纠纷，发包人常用于抗辩承包人要求支付工程进度款或结算的一个主要原因是承包人承担工期延误违约金，主张工期违约金涉及举证问题，一个是实际开工时间的确定；另一个是竣工时间的确定。（1）确定开工日期是建设工期的起点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说，确定开工日期的方法有以下几种：1。合同约定的具体日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中注明的日期作为开工日期；3、以监理人开工通知中注明的日期作为开工日期；4、开工日期以承包人提交的开工报告或开工申请获批的日期为准。如果有开工会议纪要，开工通知明确了开工时间，可以举证；没有这些证据，可以根据开工报告的记录时间作为开工时间；如果没有这些，一般可以通过合同记录时间来证明。（二）确定竣工时间是指承包人完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包人的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差。司法解释规定了竣工时间的确定：1。竣工日期以双方确认的日期为准。2、竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；3、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程占有之日为竣工日期。上述承包人的原因导致工期延误，而施工过程中常因发包人的原因导致工期延误，从而导致工期延误和索赔事项。承包主张工期的顺延和索赔，承包需要保留相应的材料和文件，这是对施工管理是否规范、是否有完善的制度的考验。（3）工期延期合法延期不需要承担违约责任。工期延期主要包括以下几种情况：1。施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加；2、因发包人设计变更导致承包人无法施工的，从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工的，从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。4、发包人未按合同支付工程款，承包人有权停工，因此造成工期延误的责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应承担相应的工期延误责任。工期纠纷发生后，在通过法律处理的过程中，原则上采张谁取证的原则。因此，在整个施工过程中，承包商和承包商应记录上述事项，并保存相关证明材料。
民事起诉状原告：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。（原告如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址）被告：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。（被告如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址）请求事项：（写明向法院起诉所要达到的目的）事实和理由：（写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址）此致XXXX人民法院具状人：（签名或盖章）XXXX年X月XX日
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
154人已浏览
153人已浏览
186人已浏览
249人已浏览
网友热门关注
