外墙工程施工合同范本

大家都在问查看更多

• 问外墙防水涂料施工合同范本是怎样的，外墙防水涂料施工合同怎么处理
  

  外墙防水涂料施工合同范本：人员的人身伤害伤亡、甲方设备损坏等，由乙方承担全部责任，与甲方无关。六、工期由于锑瓷砖一面是街面，一个门面是甲方的副食店，另一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的影响，故在开工之日起5日内(特殊天气如下雨不能施工除外)必须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延一日，按工程总造价(1800.00元)的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光，时间不计。(附开工时间:2013年10月13日)七、双方责任:甲方: 1、按时提供所需材料。 2、为乙方提供电源、水源等。 3、在施工场所拉好警戒线，提醒过往行人勿靠近施工场所。1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。 2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误和浪费材料等损失，由乙方承担。 3、保管好自身工具，若丢失自行负责，与甲方无关。八、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。甲方:乙方:年月日

• 问外墙油漆工程合同范本是怎样的
  

  外墙油漆工程合同范本如下：委任单位：____________施工单位：____________就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：___________________________二、工程地点：________________________三、工程项目内容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造价为人民币：____________________________________六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：________代表人：__________________乙方单位(盖章)：________代表人：__________________日期：____________________签订合同地点：

• 问外墙外保温工程施工合同怎么写？
  

  外墙保温工程施工合同工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就工程事宜达成以下协议。第一条工程项目概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围及内容：EPS外墙外保温第二条承包方式及费用支付 1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为：84.00元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合费。 2、工程量约为㎡，单价元/㎡，合同总价约元。工程量按实际计量面积计算。 3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50%支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。 4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。第三条工期及延期责任 1、施工工期：暂定于年月日开工，年月日完工，施工周期天。具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工。 2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延；甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等。 3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。第四条材料及质量标准 1、厂家参照《外墙保温构造图集》陕2010J12中保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。 2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。 3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。 4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报。 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 签订地点： 日期：年月日

相关法律短视频查看更多

• 0'57
  建筑工程施工合同注意事项

  1,751人已观看

• 1'05
  建筑工程施工合同主要包括

  1,447人已观看

• 1'13
  工程施工合同纠纷如何解决

  859人已观看

• 1'04
  劳务合同和建筑工程施工合同的区别

  8,247人已观看

相关普法查看更多

• 
  园林工程施工合同范本

  350人已浏览

• 
  工程施工合同范本怎么样

  200人已浏览

• 
  施工合同范本

  225人已浏览

• 
  建筑工程施工合同示范文本

  309人已浏览