大家的建筑合同反诉状是什么样的

大家都在问查看更多

• 问装饰装修合同的反诉状是怎么样的？
  

  反诉人；李，，，男，年月日生，汉族，住南京市区 被反诉人：南京**装饰工程有限公司 地址：南京市珠江路39号 反诉请求： 1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用2497元； 2、因工程延误工期，请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元11600元（80元/天×145天）； 3、反诉费用由被反诉人承担。 事实与理由： 2007年12月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于江宁区宏运国际村B16。合同约定工程期限66天，竣工日期2008年2月5日；工程实行工程监理；工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，经验收合格后，双方进行工程结算；由于被反诉人延误工期的，每延误一天应支付违约金80元。2008年4月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用2497元。 另，被反诉人直至2008年6月30日木工工程部分才全部结束，已延误工期145天。 综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反诉，请求依法判决。 此致 南京市江宁区人民法院 反诉人： 年月日

• 问建筑合同刑事上诉状怎么写
  

  建筑合同刑事上诉状具体格式如下， 上诉状 上诉人： 被上诉人：（刑事上诉状无被上诉人） 上诉人因一案，不服人民法院年月日()字第号，现提出上诉。 上诉请求： 上诉理由： 此致 人民法院

• 问建筑合同是怎么样子的？
  

  一般来说建筑施工合同到当地的建管所或建筑管理主管部门去买。 定义： 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。 法律特征： 签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。 在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。 签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。 建设工程施工合同实行备案制度。 在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。

相关法律短视频查看更多

• 1'25
  建筑合同纠纷诉讼时效

  1,213人已观看

• 1'26
  违章建筑的界定与处理是怎样的

  2,022人已观看

• 1'11
  违规建筑强拆程序是怎样的

  1,839人已观看

• 1'02
  大棚建筑工程合同纠纷如何处理

  1,106人已观看

相关普法查看更多

• 
  建筑分包合同诉讼状的内容是什么

  166人已浏览

• 
  什么样的建筑合同无效

  129人已浏览

• 
  建筑工程合同无效是什么样的？

  169人已浏览

• 
  建筑工程合同的标的是什么

  521人已浏览