装修延期违约问题-法师兄

1、如果工程延误是由业主单方造成，且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的，那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前，需要业主及时验收而不按时验收的，且经装修公司催促后依然未按时验收，进而导致工期延误的，装修公司不承担责任。 2、如果工程延误主要是由业主单方造成，且装修公司放任其产生的，此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足，而装修公司发现后又不主动提醒，进而导致工期延误的，那么装修公司也应该承担相应责任。针对这种规定，主要是针对在工程延期中，因为是业主与装修方合作，所以是相互影响的，要是因为业主没及时不足材料，而装修方也不及时提醒，那装修方到底也算是违约了，因此，不能当然免除责任。实际中，通常就是装修方因为能够确定延期责任主要在业主，就不按实际情况确定违约责任，这就使得业主的损失变得较大。因此，建议就是业主发现装修方对延期违约也有责任，但是却不认，损失较大的，建议就是可以找个擅长解决合同纠纷的律师处理。

答

装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。一、一般要按照合同约定...

答

如果你们合同内容没有约定清楚，现在又无法补正，也不能达成补充协议，可以起诉处理，主张按照总标的额计算。...

《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释》(二) 第二十七条当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。第二十八条当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。

装修合同国家法律法规规定装修延期付款违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。一、一般要按照合同约定办理，如果一方违约，可以要求承担违约责任，协商不成，起诉解决。二、一般双方在签订合同时，都会对合同的相关条款，以及违约以后，对违约金的约定，如果有一方违约的，应当支付其违约金。