工程进度追加签证的效力如何，承包人主张工期顺延是否需要支付款？

大家都在问查看更多

• 问发包人主张将工程款予以抵扣的，拒不支付，如何认定承包人的工程款
  

  北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答有规定：21、发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，如何处理 承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但当事人另有约定、生效判决、仲裁裁决予以确认或发包人有证据证明其有正当理由向合法分包人、实际施工人支付的除外。 但是如果王某挂靠构成便见代理，代为公司接受工程款，公司主张工程款存在很大风险。

• 问工程进度款如何支付如何评估
  

  工程进度款是指在施工过程中月或其他标准完成的工程数量计算的费用总和。工程进度款的支付方式按合同中的支付方式执行，主要包括按月支付、按工程阶段支付、一次性支付等。按月结算和支付是按月支付进度款，竣工后清算的方法。合同期限在两年以上的工程，年末进行工程盘点，进行年度结算。分段结算和支付是指当年开工、当年不能完成的工程，根据工程形象进度，分不同阶段支付工程进度款。合同中明确了具体的划分。以月度支付为例，主要流程如下：施工单位应在月初编制上月完成的工程量清单和工程款支付申请表，交监理审核。监理应在收到上述表格后14日内完成审核并出具审核意见，并提交施工单位进行审核和支付。施工单位应在收到监理书面通知后14日内向施工单位支付进度款。具体支付方式按合同执行，一般以应付工程款为基础。扣除质量保证金比例、预付款比例和已支付的措施费后，实际支付施工单位，工程量变更或索赔按合同执行或竣工时结算。

• 问工程款延付工期顺延吗
  

  工程款延付工期可以顺延，工期顺延一般包括下列情况： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。

相关法律短视频查看更多

• 1'42
  发包人拒不支付工程款怎么办

  1,724人已观看

• 0'57
  无资质承揽工程合同效力如何

  2,354人已观看

• 1'21
  工期顺延和工期延误有什么区别

  3,378人已观看

• 0'56
  工程质量问题发包人能拒付工程款吗

  2,648人已观看

相关普法查看更多

• 
  工程进度款如何支付？

  169人已浏览

• 
  工程进度款如何支付

  271人已浏览

• 
  工程进度款如何支付

  4,287人已浏览

• 
  工程进度款要怎么支付

  129人已浏览