我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

一般建筑工地如何发布刑事上诉状?

2022-07-31
反诉人(本诉被告):陕西###国际建设工程有限公司 法定代表人:##经理 住所地:西安市碑林区## 被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司 法定代表人:###经理 住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。 反诉请求: 1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》; 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元; 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。 事实和理由: 2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。 合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。

相关问答

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师

点击提问 快速获得指导

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

大家都在问查看更多

相关法律短视频查看更多

相关普法查看更多

看完还不明白?马上在线问一下吧!

点击提问 快速获得指导

网友热门关注

法师兄 专业问答 详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询