相关问答
双方法定代表人的个人信息，写明工程材料概况：工程名称；承包范围；承包方式；承包内容；工期；工程质量：工程造价；付款方式；工程验收合格后，乙方...
装修装饰工程承包合同撰写方式是：写明装修装饰工程承包合同当事人的姓名或者名称和住所；装修装饰工程承包合同的标的、数量、质量、价款或者报酬；装...
大家都在问查看更多
随着我国经济的高速发展，人民生活水平逐渐提高，对于法律法规的要求也需要更加健全。面对这种现象，我国对法律法规做出了更加完善的修改与规定。那么装饰工程合同怎么撰写呢?针对装饰工程合同的问题，ask.com小编收集整理了相关信息，提供给大家参考，欢迎大家的阅读! 委任单位：____________ 施工单位：____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：___________________________ 二、工程地点：________________________ 三、工程项目内容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币：____________________________________ 六、付款方式 1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4、装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位(盖章)：________ 代表人：__________________ 乙方单位(盖章)：________ 代表人：__________________ 日期：____________________ 签订合同地点：____________ 通过上述文章的解析，我们可以解决装饰工程合同的问题，同时我们也可以了解到我们国家对于合同签订是有严格规定的。我相信，在我们国家的带领下，我们的生活质量会越来越高，我们的法律法规将会更加的完善。如果您所遇到的情况比较复杂，本网站也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。
由于工程承包合同涉及的工程复杂或专业性高，在签订工程承包合同时，为了维护自己的合法权益，应聘请专业法律工作者详细研究承包合同的所有条款，并就相关事宜做出详细约定。必要时可以聘请专业律师进行全过程法律风险管理，因为专业，所以可靠。
建筑安装工程分包合同 法定代表人：地址：____________________邮编：______________电话：电子信箱：法定代表人：地址：_____________________邮编:____________电话：电子信箱：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条工程名称 （指分包部分之间工程名称） 第二条工程地点 第三条工程范围 第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出） 第五条承包人 （如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。 第六条工程总价 本工程包价计人民币元整。 第七条工程包价 本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。 第八条付款办法 第九条工程期限 按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年 月日止全部完工。 第十条中间开工 本工程范围内的工程，自年月日开工于年 月日完成交工。 第十一条双方联系制度及协作办法。 第十二条关于工程保密办法。 第十三条违约责任。 第十四条特殊条款。 第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。 第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执 份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执份。 第十七条合同附件 总承包人：分包方：年月日订立 附表1： 工程项目一览表 工程预算号工程名称单位工程数量预算（概算）价值预定工期 开工竣工备注 附表2： 总承包人（发包人）负责供应材料表 品种规格单位数量交货时间交货地点备注 附表一：工程项目一览表建设单位： 序号工程名称设计单位栋数结构层数面积资金来源批准文号投资总额（万元）工程总造价（万元）开工时间竣工时间备注 维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。 附表二： 由甲方负责供应设备和材料表 材料名称规格单位数量交料地点到场日期备注
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
188人已浏览
164人已浏览
209人已浏览
356人已浏览
网友热门关注
