延误工期反诉状的内容是怎样？-法师兄

反诉人(本诉被告)：有限公司法定代表人：。联系电话：被反诉人(本诉原告)：有限公司。法定代表人：。住所：昆号。联系电话：反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求 1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元; 2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由 2012年8月18日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至2013年1月7日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。2012年10月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成2013年1月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。且2013年1月11日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。此致昆明市呈贡区人民法院反诉人：建筑工程有限公司

答

反诉人(本诉被告)：有限公司法定代表人：。联系电话：被反诉人(本诉原告)：有限公司。法定代表人：。住所：昆号。联系电话：反诉人就...

答

根据《民事诉讼法》起诉状应当记明下列事项： (一)当事人的基本信息。包括原(被)告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，...

指工期延误属于施工单位责任时，建设单位对施工单位进行索赔，即由施工单位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素：建设单位盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算，累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。

依据《中华人民共和国行政诉讼法》2015年5月1日修订后实施2条、公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为，包括法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为。综上所述，你起诉相应的行政机关不履行法律、法律、规章授权该组织作出的行政行为，系行政诉讼案件，由具有管辖权人民法院的行政案件审判庭依法受理。关于行政起诉状相关格式以及注意事项：标题：行政起诉状正文：原告，姓名、性别、证件号码、住所、联系方式等个人信息。被告，行政机关名称，负责人姓名，住所（行政机关地址），联系方式等该机关的信息实施及理由：简明扼要的描述被告不履行行政职责的事实，以及相关的法律、法律、规章的依据要求该机关应当履行的职责，该机关却不履行的依据证据及证据来源：所有证明被告不履行行政职责的客观证据，以及该证据的搜集方式，来源等

反诉人(本诉被告)：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：王××，××有限公司经理。被反诉人(本诉原告)：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：李××，××有限公司经理。反诉请求： 1．要求被反诉人支付××费××××元。 2．被反诉人应负担案件全部受理费。事实与理由：反诉人与被反诉人于200×年月日签订了合同。合同约定：……。反诉人认为：……。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定；提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。此致 ×××区人民法院。