建筑工程施工合同法院

大家都在问查看更多

• 问建筑工程施工合同范围
  

  工程承包范围承包人应完成以下工程内容、市政、地基与基础工程3、国家工商总局联合发布使用、建筑智能化系统设备安装工程21、电气工程5房屋装饰装修工程，属于建设工程施工范畴之内、轨道交通、园林绿化、中国架工程18：1、玻璃幕墙工程17、土石方工程：□土石方□基坑支护2、装饰装修工程19：房屋建筑、室外管中国工程15、给排水工程6、内墙装饰工程10、采暖供热工程7，必须要使用建设工程施工合同。国家2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF）由住建部、修缮工程22，里面就明确规定了以下的专业、室外环境工程16、主体工程4、楼地面工程9、消防工程14、门窗工程13。范围大项如下、设备安装工程20。所附详细的专业、仿古建筑、房屋修缮、通风空调工程8、外墙装饰工程11、防水工程12

• 问《建筑工程施工合同》范本
  

  经双方协议，电气工程承包给杨宇田电工作业班组，包价为元/M2，订立以下条款:一、合同双方:甲方:太和二建第一项目经理部乙方:电工作业班组二、承包内容:电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、双方责任:1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。四、承包款结算方法:乙方在必须每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。确定是哪儿都能找到工程承包合同范本，原因是工程承包合同范本很容易找的，而且工程承包合同范本现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本，我建议你到这里看看工程承包合同范本，之所以这里的工程承包合同范本比较全，其他地方的工程承包合同范本网，可能不如这里的工程承包合同范本全面，确定是哪儿都能找到工程承包合同范本，原因是工程承包合同范本很容易找的，而且工程承包合同范本现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本，我建议你到这里看看工程承包合同范本，之所以这里的工程承包合同范本比较全，其他地方的工程承包合同范本网，可能不如这里的工程承包合同范本全面了呢啊

• 问建筑工程施工合同样本
  

  合同编号:发包人:营业地址:_____________委托代理人:_________营业执照号:___________电话:_______________法定代表人:___________电话:_________承包人:委托代理人:___________电话:_________本工程设计人:_________电话:_________施工队负责人:_________电话:_________依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:___________________________________________1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条发包人义务3.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;3.2提供施工期间的水源、电源;3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第四条承包人义务4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指:________________________________________(2)其他支付方式:________________________________________8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十一条附则11.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。11.2本合同签订后工程不得转包。11.3本合同一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人:____________(签字)承包人:_______________(签章)法定代理人:_____________法定代理人:_____________委托代理人:_____________委托代理人:_____________________年_____月_____日_________年_____月_____日希望我的回答可以帮到您，望采纳。

相关法律短视频查看更多

• 0'57
  建筑工程施工合同注意事项

  1,754人已观看

• 1'05
  建筑工程施工合同主要包括

  1,449人已观看

• 1'17
  建筑工程施工承包合同怎么写

  813人已观看

• 0'55
  建筑工程施工合同主体有哪些

  2,541人已观看

相关普法查看更多

• 
  建筑工程施工合同法施工合同连带责任

  316人已浏览

• 
  什么是建筑工程施工合同

  254人已浏览

• 
  建筑工程施工合同是什么

  301人已浏览

• 
  建设工程建筑施工合同的计价方法

  515人已浏览