担保纠纷代理词怎么写？

大家都在问查看更多

• 问建筑合同纠纷代理词怎么写？
  

  审判长、审判员： 贵院受XXX公司诉XXX公司、XX建设工程施工合同纠纷一案，我作为原告代理人，提出如下代理意见： 1、本案基本事实： 原告XXX与被告XXX公司之间于2006年9月19日签订了《建设工程施工合同》(后查明是被告XXX借用被告XXX公司的名称和资质与原告签订的合同)，合同约定由被告XXX公司承包原告位于XXX的新厂区厂房基础和办公楼建筑施工，工程承包内容为土建、水、电、一般装饰等合同所含全部内容。合同工期为2006年9月19日至2007年6月30日；质量标准为合格；合同总价款为165万元(合同单价办公楼每平米500元、厂房基础为每平米50元)。同时原告与XXX公司签订了新厂区的《建设工程委托监理合同》，合同期限同上述建设工程合同期限。事实上在合同履行过程中被告并没有按照约定进行施工，并采取无端停工、“磨洋工”、唆使农民工闹事等总总手段拖延工期，以达到其变更合同价款的目的，为使新厂能如期完成、减少经济损失，无奈原告同意被告XXX工程有限公司于2007年7月31日提出的工程款结算方案。主要内容为：办公楼按690元每平方米的单价进行计算工程价款。原告同意了该方案，并实际履行了该方案，依据该结算方案支付工程价款。被告的目的达到后仍不罢休，在原告将近全额支付工程款的情况下仍不正常施工，依旧采取拖沓的态度企图让原告再增加工程价款。在合同约定工期满后，原告见被告仍无诚意继续进行合作，迫于无奈另行聘请了其他建筑公司继续建设新厂，由此原告遭受巨大经济损失。 2、根据上述事实原告提出如下诉讼请求： (1)请求法院依法认定原告XXX公司与被告XXX公司之间于2006年9月19日签订的建设工程施工合同无效。理由如下：被告XXX在原审法院庭审过程中自认与XXX公司之间是挂靠关系，同时原告查明在上述合同实际履行过程中被告XXX公司“指派”的“项目经理”及“现场工程师”、“助理工程师”等相关施工人员都不是其公司员工。被告XXX借用被告XXX公司的名称和资质签订的合同因违反法律强制规定而无效，同时二被告之间应对给原告造成的经济损失承担连带责任。 (2)请求法院判决被告依法返还被告多支付的工程款211648.35元并承担因被告的违约行为致使原告遭受的直接必要的经济损失共计226000元。合计：437648.35元。理由如下：原被告之间约定的总工程价款为2220000(690元/㎡×3000㎡+50元/㎡×3000㎡)原告实际支付被告工程款2134168.35元，但是被告并未将该工程建完，根据***工程造价咨询有限公司作出的鉴定报告结论可以得出被告未完成工程量与总工程量的比例是13.4%(仅同意该鉴定报告得出的工程量之鉴定，不同意对工程造价进行的鉴定，因为原被告之家签订的是固定价款合同。)，所以根据双方对建设工程单价的约定可以得出被告未完成工程价款为297480元(2220000元×13.4%)。综上，被告应返还原告多支付工程款211648.35元。另外因被告的违约行为致使原告发生的12万元的继建损失；因被告的违约行为致使原告不能如期向新厂区搬迁而多支付厂房租金100000元；因原告的违约行为致使工期不能如期完成而多支付的监理费用6000元。 (3)请求法院判决被告依法承担向原告出具正规工程款发票的义务或者承担因不能开具正规发票而给原告造成的相应经济损失。 (4)请求法院酌情判决被告承担因工程完工后，不能进行正常验收有国家质检部门收取的必要费用。 (5)本案完全是有被告的违约行为造成，请求法院依法判决由被告承担本案的诉讼费用、鉴定费用。 综上所述，代理人认为，为了维护当事人的合法权益，请合议庭依法公正判决。

• 问担保合同的代理词怎么写
  

  第一、从合同效力入手，分析主债务合同和担保合同的效力，一旦主合同与从合同有无效的情况，那么就可以不同程度的减免担保人的责任比例。 第二、从担保期限入手，担保期限好有一比，债权人为刀俎，担保人为鱼肉，在担保期限内，担保人任债权人宰割。担保人可以主张先诉抗辩权，让债权人先对债务人进行单独的诉讼，等司法机关对债务人执行完毕之后，担保人再对不足部分承担担保责任。

• 问货款商务纠纷的代理词怎么写
  

  拖欠货款纠纷代理词 审判员： ××××律师事务所接受××××有限公司的委托，指派本律师担任本案原告的诉讼代理人。本律师在调查取证和充分研究的基础上，结合庭审情况发表代理意见如下： （一）原告提供的面料产品符合合同约定 原告向被告实际供货价值人民币×××元，被告庭审时已经确认，但提出面料存在质量瑕疵。本代理人认为，被告的抗辩理由不成立，理由有三： 1、依照《订购合同》约定，如有质量问题，被告应当在××××年××月××日之前提出。而被告在××××年××月××日提出质量异议，早已超过90天的质量异议期，可以直接认定原告提供的面料产品符合合同约定。 2、庭审中，被告确认其在抽查面料时未发现质量问题，这进一步验证了原告所提供的面料不存在质量问题。至于被告所说在制成成衣时才发现质量问题，这是被告单方说法，与事实不符。如有质量问题，被告既然已经抽查，为何抽查时没有发现？这点，明显违背常理！ 3、既然质量存在问题，被告未提供任何证据加以证明。根据证据规则，可以直接认定不存在质量问题。 （二）原告不需要对被告承担任何违约责任 合同约定××××年××月××日前交货，但是在原告准备依照约定时间交货之前，被告电话通知原告，由于被告工厂原因让原告推迟至××年××月××日交货，这是事实。故被告所称“原告拖延交货”与事实不符。被告事后的《确认书》只提到质量问题，只字未提迟延交货的问题，正好验证了原告所述事实。同时，也说明了被告并未因为自己所说的“迟延交货”受到任何损失。因此，被告认为“原告迟延交货应当承担违约责任”不能成立。 退一万步说，即使原告迟延交货，被告也没有因此受到任何损失，故迟延交货对合同的履行并无影响。因此，被告主张让原告承担相当于货款总额30%的违约金，明显违背公平合理的原则，不应当支持！ 同时，合同约定被告应当在××××年××月××日之前支付货款，但被告至今分文未付，这是被告对合同的根本性违约，其应当向原告支付相当于货款总额30%的违约金。即使原告迟延交货，被告迟延付款的过错程度远远大于此，故原告不需要对被告承担任何违约责任。 综上所述，本代理人认为，原告提供的面料符合合同约定，被告迟延付款已经构成根本性的违约，原告不需要对被告承担任何违约责任。请法院依法支持原告的诉讼请求！ 以上意见，供法庭参考。 ××××律师事务所 ×××律师 ××××年××月××日

相关法律短视频查看更多

• 0'58
  债权人代位权纠纷诉状怎么写

  1,316人已观看

• 1'20
  怎么解决借款担保合同纠纷

  1,262人已观看

• 1'07
  保险合同纠纷答辩状怎么写

  1,531人已观看

• 1'04
  如何代理合同纠纷

  1,049人已观看

相关普法查看更多

• 
  债权纠纷代理词怎么写?

  212人已浏览

• 
  离婚纠纷代理词怎么写

  230人已浏览

• 
  买卖合同纠纷代理词怎么写

  178人已浏览

• 
  买卖合同纠纷代理词怎么写?

  138人已浏览