定额中的误工费怎么算的？-法师兄

定额中的误工费的问题是这样的，不可抗力原因来定，一般情况乙方自己原因不能计算，后两种情况可以计算，具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定，然后单价乘双方认可的工程量计算。 4、误工费要看误工的缘由：是甲方责任、监理责任、还是乙方责任。是甲方责任、监理责任时，乙方提出索赔，并形成书面材料由甲方或监理人员签证认可；是乙方责任，自己承担责任。 5、误工费计算要看具体情况确定。一般不能按正常工日计算。 6、因施工单位自己原因造成的误工损失建设单位不承担费用。 7、因建设单位原因或设计单位（包括一些社会因素）原因造成停工、窝工一天以上，无法安排工作时，其费用由建设单位负担。停、窝工数量（包括人工工日和大中型机械台板数量）按建设单位指定的工地代表签证为准。停窝工单价（包括民工在内的现场工人平均工资），（机械台班预算单价*0。4为停滞机械台班单价）。具体公式为：（日平均工资*停窝工数量）+［一线工人平均日产值*（现场经费+间接费）*停窝工数量］+（机械台班停止台板数量*机械台班停滞费）平均日产值和平均日工资可咨询定额站或按市场情况测定。

答

误工费根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受...

答

交通事故误工费按照医院开具的休假证明和单位开具的误工证明来计算具体误工天数，然后结合劳动合同，工资收入证明以及个税完税证明等计算误工期间的总...

在发生交通事故后，在赔偿误工费时，要解决的问题是：误工费的计算时间和计算标准，将误工时间乘以误工收入标准所得的金额即为应赔偿的误工费。对于误工时间，在司法实践中，一般可根据医院所出具的诊疗证明（休息证明）来确定，或通过司法鉴定的方式来确定具体的误工时间。对于误工费的计算标准，则应根据以下原则确定： 1、如果能证明实际的工资收入标准的，由应以实际工资标准不计算依据； 2、无固定收人的，按照其最近三年的平均收人计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收人状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。但有些地方的法院，在当事人无法举证证明收入标准的情况下，规定有统一的误工费计算标准，当事人可按当地法院规定的相应标准进行计算。

误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)*误工时间注：计算误工费的基数(误工收入)按照以下方法统计： ①受害人受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算; ②受害人无固定收入的，按照其最后三年的平均收入计算; ③受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

营养费的赔偿，可以按照当地居民平均生活费标准的百分之四十至六十的比例计算。应赔偿的期限，可以委托法医鉴定，也可以在征求治疗医院的意见后酌定。误工费的计算分: 1、有固定收入的：误工费=误工收入（天/月/年）*误工时间 2、无固定收入的： 2.1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费=误工时间（天）*最近三年的平均收入水平（天/元）收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。 2.2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的（定型化标准）：误工费=误工时间（天）*相同、相近行业的上一年职工平均工资（天/元）