相关问答
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面： 第一，建筑过程的难度和复杂性增大。 随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的...
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面： 第一，建筑过程的难度和复杂性增大。 随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的...
大家都在问查看更多
因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。 第八百零四条：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
主要原因有： 1、因材料质量问题或材料供应不及时而导致的索赔； 二、由于人为原因，造成中断施工，降低工作效率，导致人工成本、材料成本和设备成本增加。 3、不利的自然条件和人为障碍导致费用损失增加或工期延误导致的索赔。
1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震，海啸，水灾，以及国家政策的变化等。2、发包人违约引起的索赔发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件，未按照合同约定的期限和数额付款等，监理人未能按照合同约定完成工作，如未能发出图纸，指令等也视为发包人违约。3、合同错误引起的索赔如合同条文不全，错误，矛盾等设计图纸，技术规范错误等。4、合同变更引起的索赔因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条件发生变化，致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
498人已浏览
212人已浏览
134人已浏览
326人已浏览
网友热门关注
