相关法规
相关问答
建设工程合同纠纷管辖的规定是，如果建设工程已经建成的，由建设工程所在地的法院管辖。如果还未开工的，则当事人有约定的，由其约定的法院管辖；无约...
建设工程合同纠纷的案件类型有：建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程合同纠纷、建设工程监理合同纠纷。建设工程合同纠纷案件的特点...
大家都在问查看更多
以下纠纷属于建设工程合同纠纷：（1）建设工程勘察合同纠纷；（2）建筑工程设计合同纠纷；（3）施工合同纠纷；（4）建设工程价款优先受偿权纠纷；（五）建设工程分包合同纠纷；（6）建设工程监理合同纠纷；（7）装修合同纠纷；（8）铁路建设合同纠纷；（9）农村建房合同纠纷。
解决建设工程合同纠纷的当事人可以按照平等互利的原则私下和解，和解不成的，可以请第三方协商解决；协商不成的，可以按照建设工程合同的约定移交指定机构仲裁，未解决的可以向人民法院提起诉讼。
如何解决建设工程合同工期纠纷，发包人常用于抗辩承包人要求支付工程进度款或结算的一个主要原因是承包人承担工期延误违约金，主张工期违约金涉及举证问题，一个是实际开工时间的确定；另一个是竣工时间的确定。确定开工日期是建设工期的起点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说，确定开工日期有几种方式：1。合同约定的具体日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中注明的日期作为开工日期；3、以监理人开工通知中注明的日期作为开工日期；4、以承包人提交的开工报告或开工申请批准的日期为开工日期。如果有开工会议纪要。如果开工通知明确了开工时间，可以举证；没有这些证据，可以根据开工报告的记录时间作为开工时间；如果没有这些，一般可以通过合同记录时间来证明。确定竣工时间是指承包人完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包人的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差。司法解释规定了竣工时间的确定：1。竣工日期以双方确认的日期为准。2、竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；3、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程占有之日为竣工日期。上述承包人的原因导致工期延误，而施工过程中常因发包人的原因导致工期延误，从而导致工期延误和索赔事项。承包主张工期的顺延和索赔，承包需要保留相应的材料和文件，这是对施工管理是否规范、是否有完善的制度的考验。工期顺延的情况下，工期合法顺延不需要承担违约责任。工期顺延主要包括以下几种情况：1。施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加；2、因发包人设计变更导致承包人无法施工的，从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工的，从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。4、发包人未按合同支付工程款，承包人有权停工，因此造成工期延误的责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应承担相应的工期延误责任。工期纠纷发生后，在通过法律处理的过程中，原则上采张谁取证的原则。因此，在整个施工过程中，承包商和承包商应记录上述事项，并保存相关证明材料。
相关普法查看更多
134人已浏览
276人已浏览
169人已浏览
195人已浏览
网友热门关注
