2022年一份电力工程施工承包合同要怎么写-法师兄

甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司一、工程名称：XXXXXXX项目二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装四、工程造价：伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责；做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。八、付款方式：在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。九、争议的处理： 1、合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十、协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代表：委托代表：签订时间：年月日签订时间：年月日

答

甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司一、工程名称：XXXXXXX项目二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装 ...

答

甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司一、工程名称：XXXXXXX项目二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装 ...

电力施工工程承包合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点XX市XX区XX路二、工程性质包工包料。三、工程造价元整。四、施工期限自本合同签订之日起，至年月日前全部完工。五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。七、双方的权利和义务1．甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。2．甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。3．乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。4．乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。5．乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。八．违约责任1．乙方到期不能完工（除人力不可抗拒的自然灾害外），每延长一天罚款元。2．工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。3．工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。九．其它1．本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2．本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：负责人签名：负责人签名：年月日年月日

1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定 2、严格审查发包人资质等级及履约信用 3、关于工期、质量、造价的约定，是施工合同最重要的内容 4、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定 5、电力工程施工合同总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系 6、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限 7、不可抗力要量化 8、运用担保条件，降低风险系数