酉阳县如何制定设计合同？-法师兄

发包方（甲）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（乙）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、协议内容：甲委托乙对甲需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙按甲书面确认的装饰方案即由其提供的设计资料进行施工（设计方案包括平面图、电气施工图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。三、甲的权利和义务甲的权利 1、甲有权对不符合甲设计意图的地方要求返工的权利； 2、对乙装修过程中的重大质量问题，甲除有要求乙赔偿的权利外，还有终止合同的权利。甲的义务 1、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当有乙办理的手续外。四、乙的权利和义务（一）乙的权利 1．乙有按时取得劳动报酬的权利，甲应按合同约定的付款方式支付装饰款。（二）乙的义务 1、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。 2、未经甲同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑机构及各种设备管线。 3、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。 4、自甲交付乙之日起，乙应协助甲保管施工现场各类物品，严格执行有关施工现场管理的规定，工程完工后负责清扫施工现场。 5、严格按甲要求施工，乙有义务凭其丰富的经验向甲提供建设性意见供甲参考，直至甲满意； 4．爱惜甲原材料，精打细算，如因故意造成原材料的浪费、短少由乙负责赔偿； 5．精心施工，认真负责，质量要求：具体质量要求参照甲提供图纸要求的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准。五、工程内容及合同金额 1、工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰实际项目计算。 2、合同预算金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本协议装饰预算金额为人民币：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（大写）本协议装饰预算金额为人民币：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（小写）六、关于工程价款及结算 1、合同生效后，发包人按约定，直接向承包人支付工程款：第一次总工程款的70％，即工程开工起支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第二次总工程款的25％，即各部件装配结束支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第三次总工程款的5％，即保洁工程结束支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。 2、合同预算金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿本协议装饰预算金额为人民币：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（大写）本协议装饰预算金额为人民币：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（小写）七、协议工程完成期限 1、本工程施工期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿日起至＿＿＿＿＿＿＿＿＿日止。 2、因甲及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙及其代理人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。八、关于材料供应和保管 1、对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用曾加部分，有提供方承担。 2、材料和设备进场后，统一由乙负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损失或者丢失，应当由乙负责，施工过程中的正常消耗除外。九、关于质量和验收 1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2、由于甲擅自指挥乙所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲自行负责。由乙负责返工的，返工费费用由甲负责。 3、乙承诺自竣工日期起，为工程项目保修1年，终身维护。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。 2、提供符合施工要求的水源、电源。 3、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认。 4、按照约定的期限支付工程费。十、违约责任： 1、甲在乙施工过程中发现有重大质量问题或乙在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲有权中止合同，合同中止后，乙应该赔偿甲30％的违约金作为甲另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲可按装饰预算单价支付给乙。除此类原因外，甲未经乙同意不得终止合同，否则甲必须赔偿乙总工程款的30％作为违约金； 2、乙未经甲同意中止合同，则乙必须赔偿甲总工程款的30％作为违约金，并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及民法典及相关的法律法规处置。 3、若由于甲未能按协议规定的日期交付工程款给乙，或由于甲原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。 4、本工程有部分材料为甲购买，此类材料的质量不在乙的保修范围内，但乙有义务凭其丰富的经验向甲提供建设性意见供甲参考直至甲满意；如因甲拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。 5、工程期间，装饰押金为甲支付，办理出入证等工程所使用的水电费用由甲负责，本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。甲（发包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙（承包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话（或手机）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿确认日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

答

一、3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金（10万元≤罚金≤50万元） 1、数额较大：3万元≤数额＜20万元 2、其他较重情节：1万元≤数额＜3...

答

职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：（一）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为13个月的本人工...

一、目前等级分为死亡事故、伤人事故和财产损失事故。 1. 死亡事故是指仅涉及人员死亡,或虽有人员死亡但同时造成人员受伤和财产损失的交通事故。 2. 伤人事故是指仅涉及人员受伤,或虽有人员受伤但同时造成财产损失的交通事故。 3. 财产损失事故是指仅涉及财产损失的交通事故。二、根据人员伤亡或财产损失的程度和数额,交通事故可分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故。轻微事故:指一次造成轻伤1至2人,或财产损失不足1000元,或非机动车事故不足200元的事故。一般事故:指一次造成重伤1至2人,或轻伤3人以上,或财产损失不足3万元的事故。重大事故:指一次造成死亡1至2人,或重伤3人以上10人以下,或财产损失3万元以上不足6万元的事故。特大事故:指一次造成死亡3人以上,或重伤11人以上,或死亡1人,同时重伤8人以上,或死亡2人,同时重伤5人以上,或财产损失6万元以上的事故。

一、起诉 1. 将诉状提交给有管辖权的法院立案庭,并进行立案审查。 2. 如果符合立案条件,法院将通知当事人7日内交诉讼费。一旦交费成功,法院将立案。如果不符合立案条件,法院将裁定不予受理或驳回起诉,当事人可以在10日内向上级法院提出上诉。 3. 法院在受理后5日内将起诉状副本发送给当事人,并要求其在15日内进行答辩。当事人进行证据交换后,可以根据申请做出财产保全裁定,并立即开始执行。排期开庭前,法院需提前3日通知当事人开庭时间、地点和承办人。公开审理的案件需提前3日进行公告。 4. 开庭审理时,法院将宣布开庭,并核对当事人身份。合议庭成员将在宣布开庭时告知当事人。当事人有权申请回避,法庭调查时,当事人可以陈述案件事实、举证质证,并告知证人的权利和义务。证人作证时,将宣读未到庭的证人证言,并出示相关证据和资料。当事人可以就证据材料发表意见,并进行法庭辩论。 5. 在法庭主持下,当事人可以达成调解协议,制作调解书。调解书自双方当事人签收后生效。当事人可以履行调解书内容,或者申请执行。如不服裁判,当事人可以在判决确定的期限内向上级法院提出再审申请。二、上诉 1. 上诉状需递交给法院承办人,并按规定交纳上诉费。法院将在5日内向当事人送达上诉状副本。当事人15日内进行答辩。 2. 二审审理将维持原判,改判或者发回重审。当事人可以自动履行裁判文书确定的义务,或者向一审法院申请执行。如不服裁判,当事人可以在法定期限内向一审法院或上级法院提出上诉。 3. 二审法院将对一审法院移送的上诉材料和卷宗进行审查,符合条件的话,将予以立案。证据交换后,上诉的裁定将直接进行裁决。在上诉的判决开庭前,法院需提前3日通知当事人开庭时间、地点和承办人。公开审理的案件需提前3日进行公告。 4. 在法庭主持下,当事人可以达成调解协议,制作调解书。调解书自双方当事人签收后生效。当事人可以履行调解书内容,或者申请再审。

1、有固定收入的，抚养费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚养费的，比例可适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十。 2、无固定收入的，抚养费的数额可依据当年总收入或同行业平均收入，参照上述比例确定。 3、有特殊情况的，可适当提高或降低上述比例。 13、法律依据：《民法典》第一千零八十五条【离婚后子女抚养费的负担】离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议;协议不成的，由人民法院判决。前款规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。