工程索赔的程序都有哪些-法师兄

索赔程序如下： (1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。 (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。 (5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

《民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

答

1、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳...

答

索赔提出在项目实施过程中发生索赔事件后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，及时通知发包人或工程师索赔意向通知，向对方表明索赔意愿，要求或声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生后，按照合同约定的时间向发包人提交索赔通知，持证明索赔事件发生的有效证据和合法理由，发包人应当按照合同约定的时间回复和确认承包人提出的索赔。根据招标文件和合同要求的有关规定提出索赔意向书，意向书应包括索赔桩号（结构物名称）、索赔理由和依据、事件起始日期和估算损失，无需附有详细的计算数据和证明。这样监理工程师就可以通过意向书大致了解整个事件的原因、地点和索赔方向。索赔材料的准备在索赔材料的准备阶段，主要工作有：跟踪调查发生的事件，掌握事件的详细过程；分析事件原因，明确各方责任，确定索赔依据；损失和损害的调查、分析和计算，明确各方责任，确定工期索赔和费用索赔值；收集证据，获得充分有效的证据；起草索赔文件。提交索赔文件的一方应当在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，包括总结部分、论证部分、索赔计算部分和证据部分。索赔文件的审核对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应首先提交工程师审核。根据发包人的授权和委托，工程师对承包人索赔的审核主要分为判断索赔事件是否成立索赔计算是否正确合理，并在授权范围内做出初步判断，初步确定赔偿金额，或要求补充证据，或要求修改索赔报告，并向发包人提交索赔的初步处理意见。对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才能签发相关证书。发包人或承包人可能不接受协商对工程师初步处理的意见，或者其中一方不接受。三方可以协商解决索赔，达成一致意见。协商不能达成一致意见的，发包人或承包人可以根据合同选择仲裁或诉讼解决。

我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的工程索赔程序如下：（1）索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

（1）人力成本。索赔费用中的劳动力成本部分包括：劳动力成本是指完成合同以外的额外工作所花费的劳动力成本。由于非施工单位责任导致的劳动效率降低，劳动力成本增加；法定劳动力成本增加，非施工单位责任工程延误导致的人员窝工成本和工资增加。（2）材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。（3）施工机械使用费。索赔费用中的施工机械使用费用部分包括完成额外工作增加的机械使用费用的非施工部门责任的工作效率下降增加的机械使用费用的发包人和监理工程师的原因导致机械停止的工作费用。（4）转包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。（五）工地管理费用。工地管理费是指施工单位完成额外的工程，索赔事项的工作和延长工期的工地管理费，但是如果向一部分工人索取工程损失，由于其他工程还在进行，可能不会计算工地管理费。（6）利息。索赔费用中的利息部分包括延迟支付利息的工程变更的工程延迟增加投资利息的索赔金利息错误扣除的利息。这些利息的具体利率，有这样几种规定；按当时的银行贷款利率；按当时的银行透支利率；按合同双方协议的利率。（7）总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。（8）利润。由于工程范围的变化和施工条件的变化引起的索赔，承包人可以列入利润。索赔利润的金额计算通常与原报价中的利润率一致，即在直接费用的基础上增加原报价中的利润率，作为该索赔的利润。