精装修施工合同范本怎么写-法师兄

签订地点：签订时间：甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律`法规的规定，遵循公平、诚信的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同，精装修合同。一、工程概况装饰工程施工地点：施工内容：承包方式：合同总工期____天，自______年____月____日开工至______年____月____日竣工。合同总价款（金额大写）：___________________________ 二、双方工作 1．甲方工作 1．1开工前，向乙方提供装饰方案及做说明一份，并向一方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等采取保护措施，并经房确定精装修施工合同范本。 1．2.办-理.本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 1．3向乙方提供施工需用的水、电气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。 2．乙方工作 2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。 2．2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。 2．3未经甲方同意和所在地房管或屋业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。 2．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、放火及环保规定。 2．5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期 1．工期延误 1．1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定提供开工条件。（2）设计变更和工程量变化。（3）甲方同意工期相应顺延及其它情况

答

装修合同书委托方（甲方）：承接方（乙方）：一、工程地点：。二、工程项目： 1、。 2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。三、...

答

正规的装修合同一般要包括这些项目：工程概况、工程监理、施工图纸、发包人义务、承包人义务、工程变更、材料的提供、施工工艺、质量标准、工期延误、...

工程公司装修工程施工技术、，走廊铺设地板砖2．墙面：办公室墙面乳胶漆，走廊墙面刮白涂乳胶漆，铝朔板墙裙。3．吊顶：大厅、走廊暗龙骨吊顶4．：套装门、窗套更换5．：采暖管道更换，暖气套安装6．线路：电线、电话线、网线重新走线。7．电器：灯具，插座，开关拆旧换新。1.2编制原则1.施工合同2．项目施工图纸3.现行施工验收规范、规程和标准，当地有关建筑技术、质量和安全的规定。4.根据本工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析，结合本公司施工管理、技术、设备、生产能力及类似工程施工经验。5．质量目标：优良。6．质量方针：周密策划，精心建造，优质高效，实现承诺。

在装修施工合同范本2021中的发包人在合同签订后__天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料__套确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在__天内分送有关单位审核承包方工程进度月报，及时向承包方支付工程进度款按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应，应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

装修合同范本发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：Ｘ房Ｘ型Ｘ房Ｘ厅套，施工面积Ｘ平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。5、工期：自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。二、工程价款及结算的约定。三、关于材料供应的约定。四、关于工程质量及验收的约定。五、有关安全生产和防火的约定。六、其它事项。七、违约责任。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方＿＿＿＿＿＿＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付＿＿＿＿＿＿＿元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式。双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式X份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：电话：乙方（签章）：电话：签订地点：签订日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日。