发包人违约责任的情形有哪些，有哪些相关的规定-法师兄

法律分析发包人违约责任的情形有：不按时支付工程预付款的；不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的；无正当理由不支付工程竣工结算价款的；不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十二条发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

答

发包人违约情形有以下几种： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的， 2、因发包人的原因致使工程中途停建、...

答

(1)发包人不按时支付工程预付款的; (2)发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的; (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的...

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

下列情形下不承担违约责任：发生不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；未违约一方未采取适当措施导致损失扩大的；因债权人的过错致使债务人不履行合同；运输合同中标的物的自然损耗。

发包人违约情形有以下几种： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的， 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的， 3、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。