发包人未在期限内支付结算款应承担哪些责任

大家都在问查看更多

• 问发包人应在工程竣工结算后多少天内支付款项
  

  1、发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 2、承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。 3、如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 风险提示：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当分别按照以下情形予以认定： (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

• 问付款人在哪些情形下应当自行承担责任
  

  付款人及其代理付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任： 1、未依照票据法第五十七条的规定对提示付款人的合法身份证明或者有效证件以及汇票背书的连续性履行审查义务而错误付款的; 2、公示催告期间对公示催告的票据付款的; 3、收到人民法院的止付通知后付款的; 4、其他以恶意或者重大过失付款的。

• 问发包方应承担哪些违约责任
  

  发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

相关法律短视频查看更多

• 1'11
  担保人需承担哪些责任

  10,034人已观看

• 1'05
  借款合同无效担保人应否承担责任

  2,319人已观看

• 1'04
  发包人的法律责任有哪些

  1,515人已观看

• 1'09
  一人有限责任公司应该承担什么法律责任

  9,774人已观看

相关普法查看更多

• 
  发包人在未付工程款的范围内承担责任的限定

  789人已浏览

• 
  承包人应承担哪些责任

  882人已浏览

• 
  发起人应承担哪些责任

  160人已浏览

• 
  发起人应承担哪些责任？

  126人已浏览