工程施工合同范本：简易版-法师兄

工程施工合同范本：简易版

2025-01-29

合同编号：发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签约时间：签约地点：为了保证＿＿＿＿＿＿＿施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、建筑面积（工程形式）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、施工地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、工期： 1、开工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日； 2、竣工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日； 3、合同工期总共历时＿＿＿＿天。五、承包形式：＿＿＿＿＿＿＿六、工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的＿＿％，计＿＿＿＿元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的＿＿％，计＿＿＿＿元；质保金＿＿＿元，质保期满后支付。九、质保期：＿＿＿＿年。十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度； ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工； ②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求； ④负责发包方提供料物及设备的保护； ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏； ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日

相关问答

问建筑施工简易工程合同的范本

答

建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协...
问基本用工合同简易版

答

1．甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用合同，明确乙方的具体工作岗位及职责。 2．甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和...

购货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称甲方；供货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方。经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1．产品型号：＿＿＿＿＿＿＿数量：＿＿＿＿＿＿金额：＿＿＿＿＿＿。 2．产品型号：＿＿＿＿＿＿＿数量：＿＿＿＿＿＿金额：＿＿＿＿＿＿。第三条产品的价格与货款的结算 1．产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。 2．产品价格的确定：本合同规定的产品价格，由甲乙双方在签订合同时，根据市场行情和采购成本等因素，协商确定，并在合同中注明。第四条验收方法 5．对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。 2．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3．乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第六条乙方的违约责任 1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的100%的违约金。 2．乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3．乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 4．乙方产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。第七条甲方的违约责任 1．甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款100%的违约金。 2．甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。第八条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第九条其它本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份！购货单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）供货单位（乙方）：＿＿＿（公章）法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿（公章）法定代表人：＿＿＿＿＿＿（盖章）地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日