提交工程索赔证据条件-法师兄

1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。最高人民法院关于适用《中华人民共和国》的解释

答

工程索赔承包人可以提供的证据有： 1、施工合同、补充协议； 2、施工进度计划书； 3、工程图纸及技术规范； 4、工程核算资料； 5、财务报告...

答

工伤待遇索赔需向法院提交的证据:如果因为工伤索赔，已经起诉至法院，至少需要提交劳动合同、工伤事故报告、伤残等级鉴定书以及医疗过程中所涉及到的...

提出索赔的依据主要有以下几方面: 1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等； 2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要； 3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片； 4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明； 5.国家有关法律法令政策性文件； 6.发包人或者工程师签认的签证； 7.工程核算资料,财务报告,财务凭证等； 8.各种验收报告和技术鉴定； 9.工程有关的图片和录象； 10.备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认； 11.投标前发包人提供的现场资料和参考资料； 12.其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

项目索赔的成立必须满足以下条件：一是与合同相比，事件造成了承包商项目成本的额外支出或直接工期损失；；二、费用增加或工期损失的原因，根据合同不属于承包人的行为责任或风险责任；；三是承包人应当按照合同规定的程序或者时间提交索赔意向通知和索赔报告。此外，《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定，承包建设工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承包工程。禁止建筑企业超出企业资质等级许可的经营范围或以任何形式以其他建筑企业的名义承包工程。禁止施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用企业的资质证书和营业执照，以企业名义承包项目。也就是说，承包人有索赔权，但也必须遵守相应的义务。

项目索赔证据的内容是：索赔事项的发生和索赔存在的依据；施工单位已按照规定的程序提出索赔和项目的实际损失。项目索赔证据包括：施工公司工商登记资料、招标文件、中标通知书、施工合同、施工过程中的补充合同、项目预、决算报告、付款凭证、工程验收、结算凭证、质量检验报告等。