进行装修装饰合同的反诉状怎么写？-法师兄

反诉人；李，，，男，年月日生，汉族，住南京市区被反诉人：南京**装饰工程有限公司地址：南京市珠江路39号反诉请求： 1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用2497元； 2、因工程延误工期，请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元11600元（80元/天×145天）； 3、反诉费用由被反诉人承担。事实与理由： 2007年12月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于江宁区宏运国际村B16。合同约定工程期限66天，竣工日期2008年2月5日；工程实行工程监理；工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，经验收合格后，双方进行工程结算；由于被反诉人延误工期的，每延误一天应支付违约金80元。2008年4月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用2497元。另，被反诉人直至2008年6月30日木工工程部分才全部结束，已延误工期145天。综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反诉，请求依法判决。此致南京市江宁区人民法院反诉人：年月日

答

反诉人；李，，，男，年月日生，汉族，住南京市区被反诉人：南京**装饰工程有限公司地址：南京市珠江路39号反诉请求： 1、依法判决被反诉...

答

买了一个房子，装饰合同反诉状如下，申请人：(写明名称、国籍、地址等) 法定代表人：(写明姓名和职务) 被申请人：(同上) 被申请人所属(写明...

你咨询的装饰装修合同书封面如下，工程编号: 工程名称：工程地点：建始明杰装饰20**年**月**日

生活在忙碌的大都市，谁都期望有一个属于自己的温馨的家，好不容易开始装修了，那我们在确定装修公司时，装修合同书要怎么来定呢？其实，房屋装修合同是装修单位（发包方）与装修公司（承包方）签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。装修合同应写明以下主要条款，我们一起看看：发包人(甲方):____________________________________住所:____________电话:____________传真:____________委托代理人:____________电话:____________传真:____________承包人(乙方):____________________________________住所:____________电话:____________法定代表人:____________电话:____________本工程设计人:____________电话:____________施工队负责人:____________电话:___________ 家庭装饰装修施工合同就是这个。

工程装修合同应该书写清楚胡装修的材料标准、装修房屋所在位置、装修的时间、费用以及其他要求。其中明确装修材料的质量标准十分重要。