发包方是否需要承担违约责任

大家都在问查看更多

• 问发包人违约责任承担方式
  

  如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。 根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

• 问发包方同意违法分包是否要承担责任
  

  1、发包人同意承包人违法分包工程的，对工程质量承担连带的责任。 2、《中华人民共和国建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

• 问发包人违约责任的承担方式
  

  发包人违约责任的承担方式是： （一）支付违约金，在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱； （二）损害赔偿，因违约行为造成财产损失时作出经济补偿； （三）继续履行，法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫发包人在指定期限内履行合同债务。

相关法律短视频查看更多

• 1'21
  违约责任的承担方式

  1,903人已观看

• 1'09
  承包合同违约责任如何承担

  751人已观看

• 0'44
  合同违约需要承担什么责任

  643人已观看

相关普法查看更多

• 
  发包方是否承担违约责任

  119人已浏览

• 
  发包人违约责任的承担方式

  468人已浏览

• 
  发包人承担违约责任的方式

  125人已浏览

• 
  承包人需要承担违约责任吗

  369人已浏览