总价包干合同工程量减少了怎么处理

大家都在问查看更多

• 问包干价合同工程量做少了怎么办
  

  对于包干价合同工程量做少了的具体情况，根据相关法律可知，总价合同一般要有详细的约定，哪些要调，哪些不调。若没有，根据上述情况：牵扯到大的设计变更、项目变化，一般总价是要按实调整的，你说的就属这种情况。你可以向甲方索赔利润损失

• 问完工总价价包干合同怎么写?
  

  总价合同按合同约定的方式、期限、地点结算；发包人不支付工程款的，承包人可以在合理期限内催促其支付；发包人拒绝支付的，承包人可以根据情况折扣工程，或者要求人民法院依法拍卖工程。

• 问装饰工程总价包干合同是什么
  

  现在这个装饰工程总价包干合同的，具体来说是本工程施工工期为日历天，自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。 出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定： 1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的; □(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的; 3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的; 4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的; 5、不可抗力; 6、因与其他施工队交叉作业造成的停工; □(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天，50mm以上雨量的，且下雨时间超过4小时可顺延半天，以此类推。 出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。

相关法律短视频查看更多

• 0'56
  建筑工程总包合同纠纷如何处理

  1,196人已观看

• 1'20
  固定总价合同与单价合同的区别

  18,641人已观看

• 1'07
  合伙包工程合同怎么写

  1,812人已观看

• 0'57
  违法转包工程合同无效如何处理

  2,002人已观看

相关普法查看更多

• 
  固定总价合同工程量减少了怎么办？

  1,551人已浏览

• 
  固定总价合同工程量减少了怎么办

  4,299人已浏览

• 
  建筑工程总价包干合同中总价包干是什么意思

  1,569人已浏览

• 
  总价包干合同

  601人已浏览