隐蔽工程中发包人未及时检查而造成的停工损失如何承担-法师兄

由发包人承担。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。风险提示：关于隐蔽工程的检查验收，应当注意以下规则：（ 1）承包人的通知义务。即在隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当及时通知发包人进行检查，以确定工程质量是否符合合同约定和法律法规规定的要求。怠于通知或未及时通知造成的损失，由承包人承担。（ 2）对隐蔽工程在隐蔽前的检查，既是发包人的权利，又是发包人的义务。在发包人没有及时检查的情况下，承包人也不能自行检查后将工程隐蔽。同时，法律赋予承包人可以因此顺延工程日期，并享有请求赔偿停工、窝工损失的权利。

答

发包人未对隐蔽工程及时进行检查，承包人可以据此顺延工期，根据我国法律法规的相关的规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进...

答

由发包人承担。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 ...

1、承包人拒绝交付工程由此造成的损失，根据合同中约定的相关条款承担赔偿责任，如果没有约定的，一般按照发包人因此所受的实际损失，以及各方应付的责任来承担相应的赔偿责任。 2、法律依据；《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的；除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

合同工程发生误期，合同工程发生误期的一.1如果承包人未按照合同约定施工.13误期赔偿9，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，发包人应要求承包人加快进度.13、根据《建设工程工程量清单计价规范GB（09）》的相关规定。9.13：《建设工程工程量清单计价规范GB（09）》9，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费，实现合同工期。承包人赔偿后，导致实际进度迟于计划进度的，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务.3如果在工程竣工之前，除合同另有约定外，明确每日历天应赔额度，而是合同工程的其他部分产生了工期延误。二，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，在结算款中扣除，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。即使承包人支付误期赔偿费。9。误期赔偿费列入竣工结算文件中、法律依据，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务.13。除合同另有约定外