不可抗力停工窝工损失谁承担

大家都在问查看更多

• 问不可抗力的损失如何承担
  

  因不可抗力造成合同不能履行的，不承担违约责任，也不承担赔偿责任因为不可抗力的原因，被告不承担责任，诉讼费由原告承担。

• 问不可抗力对施工工程造成的损失如何承担
  

  1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担； 2、发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担； 4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担； 5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 风险提示：不可抗力条款的注意事项： （1）合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定； （2）不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责；如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款； （3）不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。

• 问因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担？
  

  当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后，遭遇事故一方应采取一切措施，使损失减少到最低限度。

相关法律短视频查看更多

• 1'09
  工伤赔偿由谁来承担

  806人已观看

• 1'05
  工伤护理费由谁承担

  3,868人已观看

• 0'59
  员工入股需要承担亏损吗

  1,059人已观看

• 1'17
  承担赔偿损失构成要件

  1,527人已观看

相关普法查看更多

• 
  不可抗力停工窝工损失什么承担？

  698人已浏览

• 
  不可抗力造成的工程损失由谁承担

  1,931人已浏览

• 
  工程不可抗拒暴雨损失谁承担

  1,986人已浏览

• 
  不可抗力造成的损失由谁承担?

  210人已浏览