不按合同支付工程款该怎样办

大家都在问查看更多

• 问甲方不按合同付工程款怎么办
  

  甲方应该在验收合格后按照合同约定支付价款，如果甲方不及时支付工程款的，承包人可以给甲方合理的催告期，催告期满后逾期不支付的，承包人可以与甲方协商将工程折价优先受偿，或者请求法院拍卖该工程，就拍卖的价款优先受偿。根据《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

• 问发包人未按约支付工程款怎样办？
  

  一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。

• 问签订施工合同后甲方不按规定支付工程款怎么办
  

  按时支付工程款是甲方的主要义务，对方拖欠，你们可以顺延工期，这符合法律规定。最好送达，并由甲方签收，如不签收，可以采取公证送达方式。具体可根据建筑合同通用条款规定来进行。同时还要注意提出工程索赔，注意索赔的期限和连贯性。对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款，质保金。首先在签订施工合同时，尽管相对甲方，施工方处于不利的地位，但是还是要据理力争，争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为，在工程进展过程中，施工单位享有主动权，如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主，因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者，在工程进行过程中，一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形，不能碍于情面，而不及时提出，应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动，二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者，对于工程款的支付状况要及时核对，必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。

相关法律短视频查看更多

• 1'42
  发包人拒不支付工程款怎么办

  1,465人已观看

• 1'03
  不按合同付款是违约吗

  528人已观看

• 1'35
  没有合同拖欠工程款不给怎么办

  1,883人已观看

• 1'10
  工程款不给怎么办

  1,291人已观看

相关普法查看更多

• 
  不按合同支付工程款怎么办

  113人已浏览

• 
  工程款不按合同支付,怎么办

  339人已浏览

• 
  不按合同支付工程款怎么办？

  149人已浏览

• 
  不按合同支付工程款怎么办

  795人已浏览