18土石方工程施工合同具体是如何的啊？-法师兄

土方施工方案大概包括工程概况、土方开挖总体安排、土方开挖的方法、桩头的处理、土方回填，这几个部分，你可以参考这样的目录琢磨一下。

答

土方施工方案大概包括工程概况、土方开挖总体安排、土方开挖的方法、桩头的处理、土方回填，这几个部分，你可以参考这样的目录琢磨一下。...

答

订立建设工程施工合同可以写明：建设单位和承包单位的企业信息、法定代表人的身份信息、建设工程的概况、施工范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣...

路基土石方土方工程劳务承包合同工程承包人：（以下简称“甲方”）劳务分包人：（以下简称“乙方”）鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1.资质证书号码： 2.发证机关： 3.资质专业及等级： 4.复审时间及有效期：二、劳务分包工程范围、内容 1.工程名称：2.工程地点：3.分包范围：公路至范围内的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工内容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发生重大变化，乙方也应服从调整。4.工作内容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线内便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些内容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。

《民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人长揣拜废之肚瓣莎抱极民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。建设施工合同的当事人也不例外，可以根据这一法律规定，约定解决争议纠纷的管辖法院。

根石方工程施工免责合同范本如下: 甲方名称：AAAAAAAAAAAAA乙方名称：BBBBBBBBBBBBB 本着平等互利的原则，按国家相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成**土石方平场工程承包合同协议如下：一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容(土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米)。二、工程地点：CCCCCCCC。三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。