建设施工合同发包方反诉状范本-法师兄

1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》； 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元； 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由： 2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农民工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。

答

1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》； 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失25...

答

反诉人: 被反诉人一：被反诉人二：住所：负责人：陈×× 反讼请求： 1、依法判令被反诉人支付反诉人医疗费2150.73元、交通费500...

反诉人已售出货物按合同规定支付货款。事实与理由： 2001年5月12日，反诉人与被反诉人签订一份购销合同，反诉人向被反诉人订购XX牌XX型热水瓶300只，价值6万元。反诉人售出被反诉人所供货物后，不断有顾客向反诉人投诉商品质量问题，并要求退货(证据一)。于是，反诉人将合同封存样品与被上诉人实际供货样品送XXX质量检验所检验，检验结果表明：合同封存样品基本达到国家有关部门规定的质量标准，而被上诉人实际供货样品则有四项指标不合格，质量确实存在严重问题(证据二)。反诉人是万泉市最大的商业大楼之一，有着良好的商业信誉。为维护消费者的合法权益，维护反诉人良好的商业信誉，反诉人多次去函去电(证据三)，要求被反诉人派人前来处理此事，被反诉人置之不理。反诉人在此情况下才不得不通知银行拒付货款。而被反诉人就因此向法院提出诉讼，起诉反诉人拒付货款违约。为此，反诉人以产品质量纠纷提起反诉，起诉被反诉人违约，不按合同规定质量标准供货。

民事起诉状原告：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。（原告如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址）被告：姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。（被告如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址）请求事项：（写明向法院起诉所要达到的目的）事实和理由：（写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址）此致XXXX人民法院具状人：（签名或盖章）XXXX年X月XX日

反诉人（本诉被告）：许XX，男，汉族，出生于1968年X月21日，住址XXX省xxx县XXX乡立志村队。被反诉人（本诉原告）：肖X，男，汉族，出生于1976年X月6日，住址：XX省xxx县XXX镇XXX村. 本诉被告：沈阳XXX房地产有限公司，法定代表人：xxx。住所地：沈阳市XXX区XXX中路27号；本诉被告：江苏省XXX建设集团有限公司，住所地：XX省苏州市黄XX路。反诉请求 1、请求判决被反诉人赔偿反诉人因质量不合格返工造成的损失人民币193122元； 2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用。事实与理由 2009年11月4日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同，即被反诉人承包反诉人做“亚XXXX”10号楼的外墙粘砖的人工费。反诉人在被反诉人没有完工的情况下，提前履行了支付人工费的义务，可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务，而中途私自退场，且已做完的部分工程多处不合格，导致反诉人返工。被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达193122元。反诉人多次找到被反诉人要求赔偿，可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院。反诉人为了维护自己的合法权益，特依法向贵院提出反诉请求，请求贵院依法支持反诉人的诉求。此致沈阳市XXXX区人民法院反诉人： 2012年3月XX日