工程交工和竣工时间合同是什么-法师兄

一般交工是指工程完工后，由建设单位组织交工验收。竣工指工程缺陷责任期过后，组织的竣工验收时间。交付使用是指建设单位受理承包单位的交工验收申请后未交付使用时间

答

竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）规定，工...

答

对工期与开工日期的问题，较好理解，但对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以...

竣工是指承包商完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差，因此确定竣工日期非常重要，因为它涉及到工程款的支付时间和利息的计算时间、逾期竣工违约金和违约金的金额、工程风险转移等重要问题。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》明确规定了竣工日期。1、双方签字确认竣工日期的，确认日期为竣工日期。确认形式一般为书面，可为竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函、监理记录等。2、最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条第（一）项规定，建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。3、最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条第（二）项规定，承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。本规定的法律依据是，在附条件的民事行为中，当事人恶意阻止条件成就的，视为条件成就。4、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，以占有建设工程之日为竣工日期。

合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同期限是合同约定的权利义务终止的日期。合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期以时间段或期限为表现方式，一般在建设工程施工合同中明确记载。实际竣工日期经常引起争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本）规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，2　0　0　4年1　0　月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

合同工程完工和竣工验收中，合同完工验收属于法人验收，竣工验收属于政府验收的范畴，这个是没有异议的。至于在验收时间上，是这样的：合同项目完成后，承包方即可以向建设单位提出合同完成验收的申请。若建设单位审核后满足验收条件，可以按规定时间组织合同完工验收。竣工验收需要整个项目完成一定时间以后，由项目法人向竣工验收单位申请。满足竣工验收条件的，竣工验收单位组织主持竣工验收。