首页

我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

婚后财产分割纠纷刑事上诉状该怎么书写？

2024-06-06 4人已浏览

赵佳律师专职律师

北京衡宁律师事务所

擅长：合同纠纷、知识产权、公司法、刑事辩护

近期30天评分：5.0 服务人数：9
在线咨询

专业分析

反诉人（本诉被告）：陕西＃＃＃国际建设工程有限公司法定代表人：＃＃经理住所地：西安市碑林区＃＃被反诉人（本诉原告）：陕西＃＃实业有限公司法定代表人：＃＃＃经理住所地：西安市未央区＃＃反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求： 1、请求判令被反诉人继续履行2024年6月20日签订的《建设工程施工合同》； 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元； 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由： 2024年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人＃＃市场商住楼＃楼、＃号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成＃楼主体封顶，＃楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况＃楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

以上内容为法师兄与律师联合制作，版权所有，未经许可不得以任何形式复制、转载。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

11,079位律师在线累积服务3,700万人/次

他们的问题正在被解答：

朋友欠钱不还怎么办，联系不上有没有好的解决办...
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实来处理
刑罚的轻重高低应当与犯罪分子所犯罪行相适应

相关问题热门关注

法师兄律师普法详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询