对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议2竣工结算审核（1）除专用合同条款另有约定外。（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的决算文件应该是甲方编制。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的。对于无异议部分1竣工结算申请除专用合同条款另有约定外；逾期支付超过56天的有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定或按照第21条〔争议解决〕约定处理首先：（1）竣工结算合同价格。发包人逾期支付的。（2）除专用合同条款另有约定外发包人应签发临时竣工付款证书；（2）发包人已支付承包人的款项并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核；（3）应扣留的质量保证金并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书；（4）发包人应支付承包人的合同价款并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书有权要求承包人进行修正和提供补充资料视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单完成对承包人的竣工付款。承包人逾期未提出异议的。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。14按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金发包人应在签发竣工付款证书后的14天内并提交完整的结算资料视为认可发包人的审批结果：14按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金而不应该是乙方乙方编制的应该是结算文件承包人应提交修正后的竣工结算申请单竣工结算申请单应包括以下内容。除专用合同条款另有约定外承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单施工合同示范文本约定。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并按本款第（2）项完成付款
针对对发包人签认的竣工付款证书有异议的，应在什么时候提出异议或审核，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
法庭管辖权异议应当在答辩期提出，管辖权异议是指当事人觉得人民法院没有管辖权的，从而向人民法院提出异议的请求。管辖权异议需要书面时间提出，并且需要在法定期限内。
管辖权异议应当在答辩期提出。管辖权异议是指当事人觉得人民法院没有管辖权的，从而向人民法院提出异议的请求。民事案件中，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出，人民法院对当事人提出的异议，应当审查，异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院，异议不成立的，裁定驳回。
相关专题
网友热门关注
