那么在什么情况下工程能够顺延吗？-法师兄

推荐答案

福建在线咨询顾问团

2023-07-09 回复

专业分析：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。（4）设计变更和工程量增加的。（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。（6）发生不可抗力。（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

展开更多

针对那么在什么情况下工程能够顺延吗？，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！

爱心律师推荐

同类普法

什么情况下单位能主张工期顺延

张神兵律师

广东律参律师事务所

咨询我

1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。 4、设计变更和工程量增加。 5、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、发生不可抗力事件。

在什么情况下能够离婚

张神兵律师

广东律参律师事务所

咨询我

什么情况下都可以离婚。协议离婚的，只要双方对于离婚都表示同意，就可以离婚，不需要什么特定情况。但如果起诉离婚的，一般只有夫妻感情破裂，法院才会判决离婚。

对内容有疑问，可立即反馈反馈