挂靠施工经验证明怎么写

2007年7月中旬.本人经索**介绍称:徐州**置业有限公司的副总经理任**是索的朋友.任**把该公司的一个房屋开发项目的工程施工介绍给索**.经索**引荐.我委托我的一个朋友陈*前去考察.经陈*考察和任**几次商谈.陈*告诉我这个项目可以做.我挂靠我们当地的A建筑公司.陈*和**置业有限公司的法人代表王*拟定了草协议.大致内容和后来鉴定的协议相当.陈*作为A建筑公司的代表在协议书上签字.A建筑公司加盖公章,陈*是我聘用作为工地的施工员.但有两条主要内容在签定正式协议时被**公司私自更改.原来的两条是1)工程施工到主体二层时.**公司拨付给施工方已发生工程量的百分之八十的工程款,(2)当施工垫付资金到200万时.如果我施工方资金紧张.**置业有限公司将为施工方提供银行贷款支持.利息由我方支付.但是**置业公司在签定协议时蓄意隐瞒了该项目已经招投标.并与中标单位江苏**建设有限公司签订正式施工合同,造成我们进场施工时被中标方公司强行制止进入現场.中标方江苏**建设有限公司要求**置业有限公司支付中标方的前期费用才能退场.**置业有限公司的法人代表王*和任**.又向陈*和索**施加压力.要求我施工方先垫付中标方的前期费用.经**置业有限公司法人代表王*确认中标方前期费用为32万元.我施工方按建设方的要求为建设方垫付32万元,.**置业有限公司的法人代表王*和任**承诺该笔费用由建设方以后据实支付给我施工方.这笔垫款至今未能归还施工方. 当我们施工队的技术员进场测量时发现**置业有限公司对外发包的楼基础土石方开挖工程没有完工.施工方无法施工.向**置业有限公司反映情况才得知.由于**置业有限公司没有按工程进度支付工程款造成土石方公司停工.而我施工方的工程人员都已进场.如果不能及时开工.将造成100多人的停工损失,**置业有限公司的王*和任**又对我施工方的陈*和索**连哄带骗.要求让我施工方再垫付土石方工程款25万元.等土石方工程完工既归还我施工方垫付的资金.并口头承诺按土石方总工程款的20%作为管理费支付给施工方作为垫资回报.土石方公司自2007年8月17号进场施工.直到2008年元月4号.才将9栋楼的基础土石方开挖完毕,给施工方造成严重损失.施工方垫付的25万元及报酬.虽经施工方多次向**置业公司索要至今没有支付. 在施工过程中.**置业有限公司现场负责人对工程变更和工程量变化只作口头说明却推诿签证.我施工方只有留下影像资料证明.对我施工方数次上报的延期和停工报告不予签收. 在我施工方工程已经施工至两层.垫资超过200万元.资金十分紧张.按合同施工方可以向怡**业有限公司借款.**置业有限公司没有按协议执行借款.却联系社会上的贷款公司,这其中在没有任何授权的情况下陈*串通任**以**置业公司做担保.在社会上借款200多万元被陈*私用. 在施工过程中.由于我们挂靠的A建筑公司不是中标单位.材料和工程的检验需要报送相关的资料.必须以中标单位江苏**建设有限公司项目部的名义报送方可验收.在没有征得中标单位同意的情况下.**置业公司的副总任**就让陈*私刻项目部的印章使用.并对外以中标公司江苏**建设公司项目部的名义施工. 2008年6月.在工程全面进入主体封顶的关键阶段.**置业有限公司以奥运期间禁止供应炸药为由.提前进行施工区域的土石方挖掘和爆破.强行让我施工方停工.拆除施工机械及临电设施.让土石方公司进场施工.土石方公司进场施工期间将施工方前期使用的料场全部开挖.爆破滚落的石头将楼外围的钢管架砸塌.造成严重的安全隐患.建设局安全科强令施工方停工整改.造成施工方停工4个多月.给我施工方造成非常严重的经济损失. 2009年3月该工程通过主体验收.在验收现场**置业有限公司的任**.以**置业有限公司要看看施工资料为由强行将我施工方的施工资料方拿走.后经索要拒不归还. 2009年元月份.按**置业有限公司的要求将我施工方承建工程主体的决算书送交给**置业有限公司法人王*.**置业有限公司委托徐州**会计事务所对决算报告进行审计.审计期间**置业有限公司拒不提供相关资料.使审计无法进行.直到现在两年多的时间**置业有限公司对决算书没有任何答复. **置业有限公司在该工程主体验收后强行让我施工方拆除塔吊及钢管架等设施.并要求我施工方无条件退场.后在没有经我施工方的同意又让其他施工队继续后续工程的施工. **置业有限公司从开始同我们方签订协议到重新又让其他施工队施工.赤裸裸的表现出他们精心设计骗局欺诈我施工方的行径.以达到非法占有他人财产的目的. 我作为施工方的实际出资人.承担了该项目的全部垫资和工程施工.工程资金投入达400余万元.这三年多来该笔资金共发生费用200余万元.这些资金是我向亲戚朋友和民间贷款公司借的.所有投资至今没有收回一分钱.给我本人和家庭带来灭顶之灾,如果不能及时追回投入资金.将造成我的家庭和亲戚朋友十几个家庭破裂危及十几口人员有生命安全. 在2008年底主体工程完工时.工程工地还尚欠工人工资及材料租赁费等计200余万元.工人多次上访追讨工资.**置业有限公司置之不理.造成严重的社会隐患. 这个结果是**置业有限公司和相关人员精心设计制造的骗局.希望相关司法部门.能将这个骗局揭开.还我一个公道. 问题补充: 这个案件涉及面很多,很乱,主要有以下几个问题: 1**置业公司人为的使施工主体模糊难以确认.到底是中标单位还是挂靠的A建筑公司施工主体需要明确. 2代表A建筑公司在施工协议上签字的陈*在未等到任何授权的情况下.在**置业公司担保的情况下向社会上借款.**置业公司将陈*的私人借款抵充工程款.有法律依据吗 3我作为实际施工人和出资人能以个人名义起诉吗 为这400多万的高利贷债务，这几年的日子比在监狱里还难过，每天都要面临讨债上门；亲戚的借款，同学朋友担保，到期了无法偿还，都面临被诉讼，工资被冻结，家庭闹矛盾无法安心工作的局面，现在仅利息就达200多万元；我的房子被债主占了，车子也被债主抵押了，读大二的孩子今年的学费都没有办法交而辍学了，整个家没了。我真的被逼得走投无路了，我也早想通过诉讼来解决，可是我挂靠的公司不愿意诉讼；因为拿不出那么高的诉讼费，我只能又借了5万元交了诉讼费，其余保留债权，向泉山法院民二庭申请立案；2010年7月12日立案（案号：2010泉民初字第1596号），到现在案件没有任何的进展，真不知要等到什么时候开庭，不知道等到什么时候才能判决，什么时候才能得到我应有的权益，时间真的太漫长；我不知道我还能等到结果吗？我真想一死了之，可这不坑了亲戚朋友，坑了老婆孩子了吗？现在我和老婆孩子已无处安身，弟弟在学校教书也被债主逼得不能上课，常和我说想以死解脱，我的父母亲也为我担心而哭瞎了双眼，二十几个家庭平均每家担负20万元，在农村家庭这个数字无疑是灭顶之灾，后果不敢想象。 但觉得我还有一线的希望就是我还应该相信法律，相信正义终归战胜邪恶 三年多仅该工程涉及的租赁，材料，人员工资的诉讼案件涉及铜山，泉山，鼓楼，云龙法院13起之多，因为诉讼主体不明确而无法结案；这些案件也引起徐州中院领导的高度重视，于2010年9月18日在铜山法院民二庭开庭审理（闫庭勇诉江苏**建设有限公司材料欠款一案，A建筑公司作为第三人参加诉讼）（因为施工时对外使用的是江苏**建设公司的项目部章），并组织全市所辖六县五区基层民商庭的同志参加旁听就同一命题举行判决书书写大赛，其主要审理的目的是依法判定怡嘉美林居工程的实际施工主体，到目前还没有审判结果。