范本如下: _________________________承包方(简称乙方):甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、工程概况 1.装饰施工地点: 2.住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。 3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。 5.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款:________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付: 三、关于材料供应的约定 四、关于工程质量及验收的约定 五、有关安全生产和防火的约定 六、违约责任 1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。 七、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。 合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章): 乙方(签章):
针对装修施工合同范文,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
装修施工合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)装修施工标的; (三)装修施工数量; (四)装修施工质量; (五)装修施工价款或者报酬; (六)装修施工履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。
装修施工合同书的写法:首先,装修施工合同书当事人的基本信息(例如,姓名、性别、年龄、地址等)。其次,写明装修工程的概(例如,名称、范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任等)。最后,写明违约责任、争议解决办法。
相关专题
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询