（一）有欠条、借条或合同的，如果协商不成，可以起诉至法院要求判决对方支付；如果没有欠条、借条或合同的，建议收集证据证明欠款事实，如证人证言，汇款凭证，录音等证据；（二）如果找不到人，可以公告送达、缺席判决；（三）胜诉后如果对方不支付，申请法院强制执行；（四）我可以做风险代理，胜诉后收费。
针对私人承包工程合同无法履行怎么办，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
个人承包施工合同 甲方：乙方： 甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。 一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。 二、包干承包费用： 1、铺地砖：28元/㎡ 2、墙面粉刷：15元/㎡ 3、踢脚线、石膏线：6元/M 此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 三、支付方式： 1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80%工程款(小写￥元); 2、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20%工程款(小写￥元)。 四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。 五、其他约定： 1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料; 2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金; 3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担; 4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失; 5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任; 6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。 六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。 甲方(签字)：乙方(签字)： 年月日年月日
私人承包工程合同写法： 1、写明双方之间的基本信息； 2、应写明承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款； 3、签字，盖章，写明签订日期。
相关专题
网友热门关注
