我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

快速导航

建设工程质量纠纷起诉书范文

更新时间:2022.03.23

建筑工程在施工的过程中除了要注意施工安全外,最重要的是要保证工程的建设质量,工程质量关系到建筑以后的使用安全,所以工程的质量一定要符合相关的法律规定,那么工程质量纠纷起诉书是怎样的下面为读者进行解答。 工程质量纠纷起诉书 民事起诉状 原告:**市**溶剂有限公司 法定代表人:申**经理 被告:**市建筑工程三公司**分公司 法定代表人:尤**经理 诉讼请求 1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元; 2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额); 3、诉讼费等由被告承担; 事实与理由 二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。 综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。 此致 **县人民法院 具状人:**市**有限公司 二00八年x月二十三日
展开更多

针对建设工程质量纠纷起诉书范文,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!

爱心律师推荐
  • 章法律师律所主任

    广东律参律师事务所

    擅长:民事诉讼、房产纠纷

    近期30天 评分:5.0 服务人数:487

    点击咨询

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师

点击提问 快速获得指导

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

律师普法
更多 >

在没有协议管辖的情形下,原告准备起诉状到被告所在地法院或者合同履行地法院起诉;法院受理起诉...更多>>

相关短视频
更多 >
1'46

建设工程的质量监督由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施,建...更多>>

专业问答
更多 >

1、从你们双方签订的合同来看,属于建设工程施工合同。而且对方多名亲属在该法院工作,换个法院...更多>>

法师兄 生活法律常识 房产纠纷

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询