民法典规定,房屋装修逾期未能完成造成违约的,如果合同有约定的,按约定计算违约金,如果没有约定的,按实际损失计算违约金。
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
一、装修工程延期的原因有哪些
装修延期原因一:材料进场不及时
装修时,很多业主选择的是半包的装修方式,因此,业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场,那么施工就没有办法正常地进行,这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排,从而导致装修延期。
装修延期原因二:装修方案常改动
在装修施工的过程中,不断地更改设计方案,也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中,在实际中有需要改动的地方,或是业主改变了自己的心意,想要改变设计,这些都会增加装修工程的施工量,更会增加不少的装修预算。
装修延期原因三:人工调度不合理
整个的装修工程需要很多工种之间的相互配合,才能顺利地完成。很多时候,尤其是在装修旺季,人工的调度常常会出现问题,安排的不合理,就很容易出现装修工程延期的情况。
装修延期原因四:验收结款不及时
很多装修公司的收费,是按照装修阶段来收取的,如果完成一阶段的工程后,业主没有及时地缴纳这一部分的装修费用,那么施工团队就可能会停工一段时间。此外,装修中的一些项目完工后,也是需要业主及时地进行验收的,验收合格后,施工队才能进行接下来的施工,如果业主没有及时验收,就很容易导致装修工程的延期。
二、因业主原因导致工程延期的装修公司要承担责任吗
其实,就业主自身原因出现延期的,想要装修公司为此承担责任,一般是不可能的,毕竟不是他们的责任,但是装修公司是否需要担责,还应视具体情况认定。
具体情况如下:
(一)如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任。
(二)如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的,那么装修公司也应该承担相应责任。
针对这种规定,主要是针对在工程延期中,因为是业主与装修方合作,所以是相互影响的,要是因为业主没及时不足材料,而装修方也不及时提醒,那装修方到底也算是违约了,因此,不能当然免除责任。
实际中,通常就是装修方因为能够确定延期责任主要在业主,就不按实际情况确定违约责任,这就使得业主的损失变得较大。因此,建议就是业主发现装修方对延期违约也有责任,但是却不认,损失较大的,建议就是可以找个擅长解决合同纠纷的律师处理。
全文1.4千字,阅读预计需要5分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案