工程的延期索赔应如何处,有哪些规定

大家都在问查看更多

• 问工程延期施工方应如何索赔
  

  工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。 我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。

• 问建设工程索赔中索赔的范围包括哪些？如何确定工期的顺延？如何索赔
  

  索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。发包人向承包人提出的一般称为反索赔。索赔并非仅指经济补偿，工期索赔也叫索赔。一般情况下，出现以下情形，无论合同订立的是固定总价合同还是其他合同，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期均相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

• 问工程延期交付发包方如何索,有哪些规定
  

  工程延期交付发包方的索赔方式：发包人是可以要求承包人赔偿损失的。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此发包人可以要求承包人赔偿损失。

相关法律短视频查看更多

• 0'52
  延期交房如何索赔

  541人已观看

• 1'44
  工程索赔的程序都有哪些

  945人已观看

• 1'28
  工程保修期如何规定

  6,705人已观看

• 1'25
  交房延期如何赔偿

  684人已观看

相关普法查看更多

• 
  工程的延期索赔应如何处理

  100人已浏览

• 
  工程延期索赔应该如何处理

  563人已浏览

• 
  工程的延期索赔如何处理

  97人已浏览

• 
  工程的延期索赔如何处理？

  374人已浏览